已有3条回答
回答数：417 | 被采纳数：0
甲方：______县气象局
乙方：______________
为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《装修'>重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：
一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明)，并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为：________ 。
四、根据重庆市物价局文件(渝价[2001]402号)规定，乙方应缴纳：
1．图纸设计审核费________元。(工程预算的________‰)
2．施工监审费________元。(每次________元)
两项费用总计________?元(大写________万________仟________佰________ 拾________元)。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理；乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方(签章)：_____________
乙方：_____________________
_______年_______月_______日
还可以输入100字
提交答案
周海燕爱吉他
回答数：34874 | 被采纳数：88
XXXX 单位
施工(承包)单位：XXXX 防雷技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双发就 XXXX 系统防雷工程的施工事项经协商一 致，订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：XXX 防雷工程。
1.2 工程地点：XXX 企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1.3 工程内容：XXX 研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统 防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条 工程承包范围
2.1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部 防雷器件及有关辅助材料(见《预算清单》。 )
第三条 防雷工程工期
3.1 承包人承包工程由 年 月 束，工程结束后三天之内通知甲方验收。 日开始至 年 月 日结
第四条 防雷工程质量标准
4.1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》 (GB 50057-94：2000 年版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 、 (GB 50343-2004) 。
第五条 防雷工程验收
5.1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲 方邀请 XX 市专业机构进行工程合格验收(相关验收费用由甲方承当，乙方可负 责免费为甲方联系专业机构) 。
第六条 防雷工程造价
6.1 合同预算总价款 XXXX.XX 元人民币整(人民币大写：XXXXXXXX 元 整) ，其中：主材费为 XXXX 元人民币整，安装费用为 XXXX 元人民币整，税 金为 XXXX 元人民币整。
第七条 拨款和结算方法
7.1 合同生效后 3 天内， 发包人应向承包人支付工程总造价 40%共计 XXXX 元人民币作为定金(因承包方要购买主材料及辅料) 。
7.2 所有材料进施工场地后、 工程竣工之前甲方应支付乙方工程款 30%共计 XXXX 元人民币至乙方账户。
7.3 工程结束后甲方应在 7 个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款 20%共计 XXXX 元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。
7.4 剩余 10%工程款共计 XXXX 元人民币作为工程质量保证金，本工程安 全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。
第八条 双方责任
8.1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。 甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直 至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
8.2 甲方指派 XXX 负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验 收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。
8.3 乙方指派 XXX 负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。
8.4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期 竣工。
8.5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提 供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集 施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的 安全事故等，全部由乙方负责。
第九条 质量保修范围和质量保证期
9.1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件(见清单附件)出 现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供 有偿维修服务。
9.2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机 房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备 实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方 承担设备损坏相应赔偿或维修。
9.3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其 他一切法律责任，由发包人承担。
9.4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责 任自负。
9.5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先 通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承 担。
第十条 违约责任
10.1 发包人违约责任
10.1.1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包 人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10.1.2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措 施弥补或者减少损失， 赔偿承包人因此造成的停工、 窝工、 倒运、 机械设备调迁、 材料和构件积压等损失和实际费用。
10.1.3 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的 勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当 按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
10.1.4 发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此 发生的损失或事故(包括罚款) ，由发包人负责并承担损失。
10.1.5 对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间 7 天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包 人可在发出通知后 7 天停止勘察设计或施工作业， 发包人应从约定应付之日起向 承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
10.1.6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
10.2 承包人违约责任
由 10.2.1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失， 承包人承担，延误的工期不予顺延。
10.2.2 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发 生的损失或事故(包括罚款) ，由承包人负责并承担损失。
10.2.3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的， 承包 人承担违约责任。 10.2.4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的， 承包人承担违约责 任。
10.2.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递 交竣工结算报告及完整的结算资料， 造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工 结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。
10.2.6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
第十一条 合同的终止与解除
11.1 除本合同第九条(质量保修范围和质量保证期)外，发包人、承包人 履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后， 本合同即告终止。
11.2 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行 通知、协助、保密等义务。
11.3 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
第十二条 争议或纠纷处理
12.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门 进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包 人住所地人民法院管辖。
第十三条 附则
13.1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律 效力。
13.2 双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。
13.3 本合同及《预算清单》一式 XX 份，双方各执 XX 份，双方签字盖章 后生效。
甲方(盖章) ： 委托代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 年 月 日 乙方(盖章) ： 委托代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 年 月 日
还可以输入100字
提交答案
荣耀vvv
回答数：74255 | 被采纳数：13
甲方：______________________________________
乙方(施工责任方)：________________________
甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1．乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2．乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3．乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任
1．甲方责任：
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2．乙方责任：
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
(10)工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的________‰或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金：质保金按工程总造价的_ ______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方：________________ 乙方(施工责任方)：______
代表：________________ 代表：____________________
经办人：______________ 施工责任人：______________
________年____月____日 ________年______月______日
还可以输入100字
提交答案
没有满意的答案，向专业人士咨询
-
防火门合同（二） 甲方：有限公司 乙方：有限公司 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙双方签订采购合同，双方必须严格遵守。 第一条工程概况
来自钢质防火门合同范本哪位手里有？2015-08-25 -
出租方（以下称甲方）：___________ 承租方（以下称乙方）：___________ 根据《合同法》及其它有关法律的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房租赁给乙方
来自厂房租房合同范本哪位手里有？2015-10-06 -
厂房租赁合同[1] 出租方(以下简称甲方)： 承租方(以下简称乙方) ： 根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商一致达成如下厂房租赁合同条款，以供遵守。 第一条 租赁物位置、面积、功能及用途
来自厂房租房合同范本哪位手里有？2016-10-16 -
这个不是不能改，理论上是可以改的。有以下两种方式。1、找开发商改。先去撤销网签，然后再重新做网签。这个方式对于开发商比较麻烦，所以没有特殊情况一般开发商都不愿意做。首先要撤网签，然后去房管局要从新签的材料，然后才能从新备
来自家装工程合同范本哪位手里有？最近打算装修的哦，有没有比较完善的合同的2017-07-07 -
甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下: 一、 工程概况及承包方式 1、 工程名称: 2、 工程
来自哪位手里有成都装修合同范本？2015-09-03
微信公众号
土巴兔APP