已有3条回答
keng9562
回答数：83631 | 被采纳数：21
建设工程施工设计合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
一、工程内容
二、工程地点
三、工程期限
1、本合同总工期为年月日开工，至××年××月××日结束。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工；
(2)设计范围内重大设计变更；
(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度；
(4)甲方不能按合同规定支付工程款。
乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。
四、工程价款工程总价：人民币元整(￥元)。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币××元整(￥元)；
2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币××元整(￥元)；
3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币××元整(￥元)。
六、工程验收
1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。
七、验收标准
本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收；没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。
八、双方权利和义务
1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
(3)提供有利施工的现场条件。
(4)审核工程计划进度表。
(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
2、乙方权利和义务
(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。
(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。
九、服务条款无。
十、违约责任
1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。
4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
十一、合同的变更及解除
1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。
2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。
3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行；甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。
4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。
5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。
十二、争议解决方式
凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。
十三、其他条款
在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。
合同签定地：××
十四、合同文本和效力
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
本页无正文甲方：
地址：
邮编：
联系电话：
开户银行：
帐号：
还可以输入100字
提交答案
LUOXIHONG
回答数：89517 | 被采纳数：58
范本:
发包人(甲方)：(全称)
承包人(乙方)：(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1 工程概况
1.1 工程名称： 。
1.2 工程地点： 。
1.3 工程内容： 。
1.4 承包范围： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(见附件)
□乙方只包工
1.6 工程结构： 。
1.7 装饰装修施工面积： 。
2 工程质量
2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
2.2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)
、 。
2.3 约定标准： 。
3 工期
3.1 总工期： 日(为日历工期，并包括法定节假日)。
3.2 开工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
还可以输入100字
提交答案
[昵称被屏蔽]
回答数：9785 | 被采纳数：37
建设工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；
设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工
程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特
签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方米，
批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。
第二条 甲方的义务
１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务
书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等
方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能
满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工
程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在
生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费
用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得
复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让
给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿
年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向
甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿
＿份，施工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收
费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预
算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条
件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，
乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(２)。)
２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设
计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进
行设计，提交符合质量的设计文件。
３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方
应负责承担。
４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，
解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工
程竣工验收。
第四条 设计的修改和停止
１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定
外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿元增付设计费，或按设计阶段
中返工的工作量百分比计算。
２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设
计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支
付，按前条办法计算。
３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，
并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，
设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿天内，
甲方应向乙方支付＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方
应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，
可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条 奖励与违约责任
１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了
工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖励乙方。
２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造
成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工
日，以每日＿＿元计算增付设计费。
３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延
期付款的规定，向乙方偿付违约金。
４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿天，乙方应向甲
方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的
损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，
乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条 其它
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本
合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同
等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一
部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的
合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建
委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方)： 设计单位(乙方)：
代表人：＿＿＿＿ 代表人：＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿ 联系人：＿＿＿＿
通讯处：＿＿＿＿ 通讯处：＿＿＿＿
电话或电报：＿＿＿＿ 电话或电报：＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿
＿＿年＿＿月＿＿日订
附：
(１)＿＿＿＿设计项目收费表：
(２)＿＿＿＿工程设计补充协议书。
还可以输入100字
提交答案
没有满意的答案，向专业人士咨询
-
一、工程概况二、评估依据三、施工质量控制情况四、工程质量验收划分五、施工单位检查评定结果六、工程质量验收组织情况七、工程质量验收及评定意见 一、 工程概况1、本工程为南方商务广场（莲花国际商务广场），位于上
来自谁能发一份幕墙工程施工合同？2015-11-10 -
发包方(甲方): 承包方(乙方): 第一条合同依据 本合同的法律依据是中华人民共和国《合同法》和《建设安装工程合同及施工条例》;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的《清镇寒坡岭110kv变电所新建
来自谁能发一份房建工程施工合同？2016-10-22 -
发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守： 一、甲方责任： 1.
来自建设工程施工合同通用条款范本谁能提供一份？2016-09-20 -
发包方（以下简称甲方）：负责人： 地址： 联系方式： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 甲、乙双方就乙方以包工包料的形式承包甲方位于 事宜，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，
来自天津市建设工程施工合同谁能给我一份？2016-10-07 -
投标书 合同名称：_________________________________________________ 致：业主：________________________________________
来自求一份2016建设工程施工合同范本？2016-09-19
微信公众号
土巴兔APP