已有3条回答
曾经1314
回答数：40088 | 被采纳数：3
发包方：某房地产开发有限公司(以下简称甲方)
承包方：某园林景观工程有限公司(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规
定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称：某园林景观工程。
2．工程地点：某小区内
3． 工作内容：约50000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的
施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为80 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具
备开工条件)开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，
工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延：
1．未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2．设计变更；
3．甲方未能按期提交施工场地；
4．连续4 小时遇雨和停水、停电；
5．未按合同规定时间拨付工程款项；
6．遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收：
1．甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并
进行竣工结算；
2． 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1．经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000 元(预算详见
“合同附件一”；
)
2．本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3．结算工程量以现场实际收方量为准。
4．合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程款50 元整;
5．工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结
算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为
保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签
审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1． 保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定
执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2．成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任
(一)甲方责任：
1．保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2． 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通
知乙方；
3．负责协助办理施工的各项进场手续。
4．负责协调现场各施工单位间的关系；
5．若施工变更应以书面形式通知乙方；
6．按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任：
com3
1
2．接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3．文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4．负责施工中的成品保护；
第七条甲、乙双方现场代表及责任
1．甲方现场代表：
2．乙方现场代表：
3
第八条材料的认定及采购
1．
后方可采购。
2
第九条违约责任
(一)甲方违约责任：
1．
的实际损失；
2．
救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备
调运等实际损失；
3．
额的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任：
日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
．按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
．甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定
．设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生
甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补
甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一
在合同履行中，双方因履行合同发生争议， 应协商解决。协商无果，双
com4
方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人：代表人：
本合同签订日期二○○四年二月四日
还可以输入100字
提交答案
你如初夏
回答数：57663 | 被采纳数：9
委托方：________________________________业主大会(以下简称甲方)
受托方：________________________________________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：
工程地点：
开工日期：
竣工日期：
建筑面积：______________________平方米
结构类别：
预算造价：____________________元
决算造价：____________________元
2、物业管理企业：
3、施工单位：
4、监理单位：
5、其他：
第二条 合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标“×”)
( )1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);
( )2、甲方委托乙方审核该工程预算(或概算);
( )3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;
( )4、其他。
第三条 甲方权利与义务
1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;
2、甲方可向局方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);
3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;
4、甲方应向乙方及时提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;
5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;
6、甲方须按约及时向乙方支付服务费用;
7、其他。
第四条 乙方权利与义务
1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;
2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;
3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;
4、乙方接受本合同第二条第三项委托内容的，应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;
5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作;
6、其他。
还可以输入100字
提交答案
52夏汐
回答数：4719 | 被采纳数：1
养护承包方(以下称甲方)：
养护承接方(以下称乙方)：
关于对绿地养护现由甲方委托乙方进行养护，双方本着友好协商、合作的原则，根据养护的具体情况订立本合同，以资双方共同遵守：
一、绿化养护名称：XXX
二、绿化养护地点：XXXX
三、承包范围：甲乙双方共同审定的养护方案，总面积为XXX平方米。
四、承包方式：包工、包料。
五、养护价款说明：
1、三个月内成活养护期：每日必须浇水1次，每月费用XXX元。
2、三个月到六个月生长期：每星期浇水2-3次，每月费用XXX元。
3、六个月到管养期满验收：夏季每星期浇水2-3次，冬季酌情每星期浇水1-2次, 每月费用XXX元。
六、合同有效期限：自XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日止，合同期满可再续签。
七、甲方责任：
1、协调好乙方现场人员的养护工作安排，如有特殊要求需提前通知乙方和现场人员。
2、若受到人为的破坏，如甲方认定乙方有及时劝阻,甲方视情况给予补偿。
3、绿化养护期满及时组织验收并办理交接手续。
八、乙方责任：
1、提供现场养护方案，提供养护人员、养护的机械设施、养护用的肥料和药物、用水用电。
2、按照审定的方案和行业标准进行养护。
3、对苗木养护出现问题的进行认定，属于技术问题乙方无条件返工并更补苗木。
4、现场工作人员服从甲方单位的制度管理，并与甲方人员协调工作。
5、养护期满书面通知甲方进行验收交接。
九、养护评定标准管护期定为3年，自XXX到XXX。管护期间苗木的所有损失，概由乙方负责。管护期具体要求为：第一年为正常的保养期：苗木成活率要求达到90%以上，并对枯死及损坏的苗木及时补植到位，勤中耕施肥，勤修剪、勤浇水、勤防治病虫害，及时对苗木加土扶正，清除绿化地环境卫生及杂草脏物，保证苗木正常旺盛生长和保持环境整洁美观。第二年要求成活率达到95%以上，管理标准以第一年相同，并对苗木逐步修剪成形，经甲方组织检查考评达到合格以上。第三年苗木成活率达到100%，管理标准以第一年相同，并要求修剪到位，保持形状，苗木旺盛成长，质量符合要求。种植数与第一年初验时相符合，若达不到要求，要管理至达标为止。
十、其他：
1、合同双方之任何一方不能全部履行合同条款的均属违约，违约造成的损失概由违约方承担。
2、未尽事宜，双方另行协商。
3、如遇自然灾害和不可抗力等因素，本合同条款为无效。
4、本合同一式4份，均具同等效力，双方签字盖章后即生效，合同期满自行失效。
还可以输入100字
提交答案
没有满意的答案，向专业人士咨询
-
首先你要明白风景园林，或是景观设计，具体做什么。最简单的回答就是：除了建筑以外的所有地方都是由景观师来做的，可见其覆盖面比建筑设计要多得多。微观尺度的景观设计：庭院设计、别墅设计，面积仅为几十、几百平米；中观尺度的景观设
来自园林景观设计就业前景2015-12-13 -
1、居住区内的各项绿地要统一规划，合理组织，便其服务半径能让居民方便地使用。 2、绿地内的设施与布置符合绿地的功能要求，布局要紧凑，出入口的位置要考虑人流的方向，各种不同的年龄不同的活动之间要有分隔，以避免相互的干扰。
来自想了解小区园林景观设计风格如何设计好看2017-12-04 -
甲方：_________乙方：_________ 甲方委托乙方对_________（以下简称“_________”）进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条
来自园林景观设计合同范本怎么写2016-06-20 -
建 设 工 程 设 计 合 同 工 程 名 称：成都市某某区某某路示范段绿道建设工程 工 程 地 点：成都市某某区某某路 合 同 编 号： 发 包 人：某某区人民政府某某街道办事处 设 计 人：四川某某园林
来自2016园林景观设计合同范本哪位有？2016-10-06 -
小区园林景观种植设计说明书：种植设计说明作为种植设计施工图的重要组成部分，应详细论述植物种植施工的要求。应根据具体项目编写。种植设计说明书应包括以下几个方面： 1）阐述种植设计构思和苗木总体质量要求。 2）种植土
来自哪位有小区园林景观设计说明2016-05-16
微信公众号
土巴兔APP