已有3条回答
露霖1314
回答数：4057 | 被采纳数：2
甲方(委托方)：
乙方(承包方)：
签订合同日期： 年 月 日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关合同法规，经甲乙双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。
第一条：甲方委托乙方，在甲方厂内安装玻璃，材料和安装均由乙方负责，乙方需确保玻璃和安装质量，甲方则需向乙方支付费用 元人民币(含17%税)。
第二条：乙方负责安装玻璃范围内安全及安装过程中的安全工作，在安装玻璃过程中如出现安全事故，一切责任由乙方负责，与甲方无关。
第三条：乙方提供的玻璃需经甲方检验合格后才能进行安装。乙方全部安装完毕后，经甲方检验合格，甲方需向乙方付清全款，乙方需为甲方提供增值税发票。如甲方检验乙方安装不合格，乙方应负责返修。
第四条：合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效。
第五条：本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护，具有法律约束力，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
本合同若有不祥或不尽之处，双方应本着互相协作，平等互利的精神协商解决。
本合同自签订之日起生效，到安装检修合格后自然失效。
还可以输入100字
提交答案
荣耀vvv
回答数：74255 | 被采纳数：13
幕墙施工合同范本：发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、项目名称:
2、工程地点:
3、承包范围:XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。
4、承包方式:包工包料
5、工期:
6、合同总价款(人民币大写)： 万元。
二、甲方工作：
1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。
2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。
三、乙方工作：
1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、关于工期的约定：
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延(工期顺延需有甲方人员签证)。
五、关于工程价款及结算的约定：
1、本工程合同价款采用固定价格(若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。)
2、结算方式：
(1)、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；
(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；
(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；
(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；
六、有关安全生产和防火的约定：
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
七、奖励和违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。
3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
八、争议或纠纷处理：
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)；
法定代表人： 法定代表人：
开户银行及账号： 开户银行及账号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
还可以输入100字
提交答案
ddddan
回答数：86721 | 被采纳数：42
甲 方：
乙 方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。合同签字前，乙方提供装修'>大理石、钢材、挂件、干挂胶等样品，并提供施工方案和设计图纸。因甲方对这一行当不熟，采用大包的方式包给乙方，即：包材料、包施工、包质量、包工期、包安全、包检测、包验收合格(以行政单位和质检部门认证为准)。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：石材干挂施工。
3、工 程 量：按实际发生工程量结算。
4、工 期：45天。第二条 本合同文件适用标准、法规。1、 适用标准：国家和赤峰市现行有关干挂理石、玻璃幕墙的质量检验标准和施工技术验收规范。
2、 适用法律：《中华人民共和国合同法》国家现行法律、法规和赤峰市有关规章及规范性文本。
4、 工程完工验收合格后除留百分之十的质量保证金外，其余全部付清(百分之十待一年之后确认质量没有问题时付清)。 第五条 成品(半成品)保护的要求竣工验收前，乙方按协议条款约定负责工程的成品(半成品)保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得因延误工期和延期工程交付。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。第六条 文明生产 按政府有关规定在施工现场设置统一标志，现场施工时须按政府有关规定和甲方要求，物料摆放整齐、有序、及时清理和运走自己在施工中的垃圾，雨季施工时，须及时清除施工现场积水。第七条 清理 在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料，保持建筑物、施工现场及临近范围的清洁和整齐，并无偿负责保持本合同范围内所有门窗的清洁。
本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
甲方： (盖章)
法定代表人或委托代理人签字：
乙方： (盖章)
法定代表人或委托代理人签字：
签约时间： 年 月 日
还可以输入100字
提交答案
没有满意的答案，向专业人士咨询
-
玻璃幕墙施工合同 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。 第
来自玻璃幕墙施工合同怎么写2015-12-12 -
发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。 一、
来自哪位手上有幕墙工程施工合同范本？2016-10-13 -
一、工程概况二、评估依据三、施工质量控制情况四、工程质量验收划分五、施工单位检查评定结果六、工程质量验收组织情况七、工程质量验收及评定意见 一、 工程概况1、本工程为南方商务广场（莲花国际商务广场），位于上
来自谁能发一份幕墙工程施工合同？2015-11-10 -
公司施工质量很可靠的，06年公司出台了企业绩效考核办法，启动了企业流程再造，并将ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三大体系的贯标工作与企业流程再造结合起来，进一步明确了企业管理职责，疏通了管理渠道，优
来自北京京鸿鑫幕墙门窗工程有限责任公司施工好不好？2018-03-02 -
1、预埋件和铆固件：位置；施工精度；固定状态；有无变形、生锈；防锈涂料是否完好。 2、连接件：安装部位；加工精度；固定状态；防锈处理；垫片是否安放完毕。 3、构件骨架安装：安装部位；加工精度，安装后横平竖直、大面平整；螺
来自幕墙施工管理要点有哪些？2015-11-22
微信公众号
土巴兔APP