房屋抵押合同范本： 抵押人:（以下称甲方）__________ 　　住所地：________________ 电话：________ 抵押权人：（以下称乙方）________ 地址：________ 电话：__________ 法定代表人：______________ 职务：________ 　　甲、 乙双方本着平等互利、诚实信用、自愿公平的原则，就甲方向乙方房产抵押事项， 根据有关法律法规的规定达成本合同，以资共同遵守： 　　第一条　为了确保甲、乙双方于____　年____月___日已达成的《合同》（以下简称为主合同）的履行，甲方愿意以其有权处分并拥有使用权的位于____市____镇，面积为_____亩的国有土地使用权（以下简称为抵押物）的全部权利抵押给乙方，作为履行该主合同的担保。该抵押物名称、数量和价值等情况详见本合同的附件一。 　　第二条　本抵押合同担保的范围为主合同中约定的主债权及利息，工程款，违约金以及实现抵押权的费用。 　　第三条　甲、乙双方特别声明，本合同的效力独立于主合同，主合同无效，不影响本抵押合同的效力。 　　第四条　本合同项下有关评估、保险、鉴定、登记、保管等费用均由甲方承担。 　　第五条　在本合同签订后日内，甲、乙双方持本合同及全套该抵押物的证明文件，到有关管理部门办理抵押物的登记手续。甲方还同意在本合同签订后，在抵押登记手续办妥前，土地使用权等证明文件可以交由乙方保管。 　　第六条　抵押期间，未经乙方的书面同意，甲方不得转让、出租、变卖、再抵押、抵偿债务、馈赠或以任何其他形式处置或转移本合同项下的抵押物。由此引起乙方的任何损失，由甲方承担责任。 　　第七条　甲方负责缴付涉及该抵押物的一切税费。甲方因不履行该项义务而对乙方造成的一切损失，甲方应负责赔偿。 　　第八条　发生以下情况的，按《中华人民共和国担保法》的规定办理： 　　（一）甲方违反本合同的第六条； 　　（二）当有任何纠纷、诉讼、仲裁发生、可能对抵押物有不利影响的。 　　第九条　甲方保证乙方对主合同约定的主债权及利息，工程款，违约金的利益有对抵押物的优先受偿权。 　　第十条　处分抵押物的价款不足清偿的，乙方有权另行追索。 　　第十一条　处分抵押物的价款超过应偿还部分，乙方应退还甲方。 　　第十二条　甲方在遵守本合同其他条款的同时还作声明及保证如下： 　　（一） 乙方提供的一切资料均真实可靠，无任何伪造和隐瞒事实之处； 　　（二） 甲方在占有抵押物期间，应遵守管理规定， 按时付清该抵押物的各项管理费用， 并保证该抵押物免受扣押或涉及其他法律诉讼。 　　如不履行上述责任，须赔偿乙方因此遭受的损失； 　　（三） 当有任何诉讼、仲裁发生， 可能对抵押物有不利影响时，甲方保证在　 日内以书面形式通知乙方。 　　第十三条　在本合同有效期内，甲方如发生分立、合并，由变更后的机构承担或分别承担本合同项下义务。甲方被宣布解散或破产，乙方有权提前处分其在合同项下的抵押物。 　　第十四条　抵押权的撤销：主合同债务人已按合同约定的方式和期限清偿了债务或已提前清偿了债务，或甲、乙双方签定房地产转让合同并完成登记后，抵押权自动撤销。 　　第十五条　出现下列情况之一的，乙方有权依法定方式处分抵押物： 　　（一） 主合同约定的主债务产生后，甲方未依约清偿债务或所延期限已到甲方仍未清偿债务。 　　（二） 甲方被宣告解散或破产。 　　第十六条　违反本协议的约定，构成违约行为。违约方应承担违约责任，赔偿对方一切实际损失，包括但不限于既得利益、预期利益和为处理此违约行为而支付的一切费用（包括律师费用等）。 　　第十七条　本合同生效后，甲、乙双方均不得擅自变更或解除本合同。如需要变更或解除的，应经双方协商一致，达成书面的协议。在未达成书面的协议之前，本合同的各条款依然有效。 　　第十八条　双方在履行本合同时发生的争议，由双方协商解决。在双方协商后仍未达成协议的，任何一方均有权向抵押物所在地人民法院起诉。 　　第十九条　本合同未尽事宜，双方可以签订补协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。该补充协议必须是书面的。 　　第二十条　本合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 　　第二十一条　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，登记机关存档一份，均具有同等法律效力。 　　第二十二条　本合同自双方签字盖章之日起成立，自在有关房产管理部门登记之日起生效。 　　第二十三条　本合同附件： 　　1． 抵押物清单 　　2． 甲、乙双方的有效证明（包括住所、电话、邮编、开户行、帐号等。） 　　甲方：_____　　公司（章） 　　法定代表人：_________ 　　或授权代表（签字）：_____________ 　　乙方：_________　公司（章） 　　法定代表人：___________ 　　或授权代表（签字）：______________ ______年____月____日

不能在各大银行贷款 ， 因为没有产权证做抵押，不过可以在中小型抵押公司（当铺）去做抵押贷款，不过利率比银行大.至于能大多少，那就视”当铺“的手段了， 只要”当铺“利率不大于百分之八 是不犯法的。希望可以帮到你！

不可以，合同已经在网上登记，及在房管局备案，不是说能去就能去的，在加上你的购房发票这些也是你和你父亲的名字，要更改合同上的买房人，还得有你父亲同意，就算同意了，开放商一般不会同意办理，因为这个手续很麻烦，有可能开发商要先办理一次退房以后，才看更改，这样会影响开发商的退房率。

1.一般情况下，房子如果只有购房合同是不可以办理抵押贷款。要用房子办理房产抵押贷款，要求房子有房产证才可以办理房产抵押贷款，如果没有房产证，一般不可以办理房产抵押贷款。 2.不过，既然房子是按揭房，没有房产证的情况下，可以到银行申请按揭二次抵押贷款。不过办理这种贷款，要求办理房屋按揭贷款的银行有这项业务，同时要求申请人的房屋按揭贷款已经按时还款满两年以上，房子有一定的抵押价值才可以办理。 3.如果个人想用按揭房找别的银行或者担保公司办理二次抵押贷款。就要求先向银行申请房产证，然后再办理按揭房二次抵押贷款。个人也可以找当地中介担保公司给按揭房垫资，先将房子从银行赎出来，再用房子在担保公司办理房产抵押贷款。 4.而对于只有购房合同的按揭房，如果要办理房产抵押贷款，只能看办理房贷的银行能不能办理二次抵押贷款了。个人所需的贷款额度不高的话，也可以直接到银行申请个人消费贷款或者经营贷款。

你好，一般是要有产权证的哦，但是合同房也是要分情况的，如果是一手房的话，可以让开发商给你做贷款的哦，如果是二手房，就不能贷款了哦。

你好，违约责任事双方在签订合同时真实的意思表示，所以你们的违约责任的约定是有效的。既然违约已成事实，双方按照合同约定承担违约责任。违约金若过高，可以请求法院减少。原则上违约金不得超过实际损失的30%。所以，有没有实际损失，以及实际损失的数额是你最终承担多大违约责任的关键。 希望帮助到你！

你好，与开发商更改合同后，到房管局办理网签合同。如果原购房者没有贷款，您可以贷款。否则。这种房产不要购买，避免开发商一房二卖。 相关法规：第十二条 商品房买卖合同网上备案登记后，经当事人双方协商一致，需要变更商品房买卖合同条款或者解除商品房买卖合同的，应当由当事人双方持身份证明、取得备案登记证明的书面合同、变更或者解除合同的书面协议和其他规定的材料，向房产管理部门办理变更或者注销合同备案登记申请的手续。发生前款情形的，房产管理部门应当通过网络系统，及时在商品房的楼盘表内注明该商品房销售合同的变更情况或商品房买卖合同已解除。买卖合同解除的，网络系统恢复可销售标识。

按揭房贷款有几种不同的方式，可分为按揭房二次抵押和按揭房无抵押贷款。按揭房二次抵押贷款多通过担保公司向银行获取贷款，贷款金额以抵押物的评估价做为基准的6-8成，减去欠款，即为可贷金额，贷款金额一般为10-50万，利息为年息8-9%，贷款年限为1-5年，还款方式为等额本息还款，办理时间6-10个工作日。按揭房无抵押贷款多以银行推出装修贷款业务的方式办理，贷款额度多由银行推出业务的固定金额（如装修贷款10万，月还款倍数等），利息为年息10-12%。贷款年限为1-3年，还款方式为等额本息还款，办理时间3-5个工作日。

严格来说，是需要房管局盖备案专用章才生效的，也就是相当于经过公证的，通常情况下备案以后你才能拿到合同，如果是银行按揭的，在有些地方还拿不到原件。但是有部分房开商为了让业主放心，签的时候多签一份，相当于复印件。经双方签字盖章合同单从协议的角度是有效的，因为他和你的其它备案合同相同，但是从固定资产产权转让的角度讲，是无效的。所以你现在不用担心，备案后你直接向房开公司要就行了。

1、谨防面积缩水。 2、谨防代缴税费陷阱。在合同中最好约定“出卖人不得将买受人交纳税费作为交接该商品房的条件”。如果购房人选择由开发商代缴税费，最好约定开发商在一定期限内向购房人出具缴纳税费发票等凭证，这样可以有效防止开发商挪用资金。 3、预防经济适用房小区内购买商品房的风险。 4、不要误将开发商资料备案义务等同为办理房产证义务如果购房人要委托开发商办理房产证应当在合同中另行约定。 希望我的回答能帮到您

你好，购房合同只能证明这个人买了房子了，房子到底是不是他的证明不了，因为房屋所有权的取得是以办理房产证为标志的，你签订的协议是否有效需要结合合同内容确定。购房合同属于债权范畴，房产证属于物权范畴。 希望我的回答对您有所帮助！

合同房买卖合同范本 转让方: (以下简称甲方) 受让方: (以下简称乙方) 甲乙双方就宅基地使用权转让事宜，经自愿、平等、友好协商，达成转让协议如下: 一、宅基地坐落、面积 甲方将拆迁所得的坐落于xx的宅基地转让给乙方， 具体位置编号和面积由乙方(以甲方的名义)竞买或摸号后确定。 上述宅基地的使用权归乙方享有。 二、转让金额 该宗地的转让价格为人民币 25 万元。 三、付款方式及期限 乙方在甲方原房屋拆除后 3 日内向甲方支付人民币 2 万元， 余款在取得土地使用权证并交付给乙方后 3 日内付清。 四、房产归属 1.在该宅基地上的房屋由乙方自行出资建造，房产归乙方所有。 2.建房手续由甲方配合办理，所涉费用由乙方承担。 3.房屋建成后，在法律政策许可的前提下，甲方应无条件配合乙方将土地证和房产证办理到乙方名下，所涉的相关费用均由乙方承担。 五、违约责任 本协议签订后，任何一方均不得反悔。 如甲方反悔应当向乙方全额退还宅基地转让款 25 万元，并偿付违约金 25 万元，如造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失(包括建房、装修工程款和房地产增值部分);如乙方反悔，则已付的土地转让款作为违约金偿付给甲方。 六、未尽事宜未尽事宜双方另行协商。 七、协议生效条件本协议经双方签字后生效。 八、协议份数本协议一式二份，双方各执一份。 甲方: 乙方: 二 O 年 月 日

二手房交易流程及二手房交易注意事项：1、二手房交易注意事项之买方咨询买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。2、二手房交易注意事项之签合同卖??方提供了房屋的合法证件，买方可以交纳购房定金(交纳购房定金不是商品房买卖的必经程序)，买卖双方签订房屋买卖合同(或称房屋买卖契约)。买卖双方通过??协商，对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、房屋交付、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的房屋买卖合同。3、二手房交易注意事项之办理过户买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续，对无产权或部分产权又未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请，禁止上市交易。4、二手房交易注意事项之立契房地相关部门根据交易房屋的产权状况和购买对象，按交易部门事先设定的审批权限逐级申报审核批准后，交易双方才能办理立契手续。现在北京市已取消了交易过程中的房地产卖契，即大家所俗称的“白契”。5、二手房交易注意事项之缴纳税费税费的构成比较复杂，要根据交易房屋的性质而定。比如房改房、危改回迁房、经济适用房与其它商品房的税费构成是不一样的。6、二手房交易注意事项之办理产权转移过户手续交易双方在房地产交易管理部门办理完产权变更登记后，交易材料移送到发证部门，买方凭领取房屋所有权证通知单到发证部门申领新的产权证。7、二手房交易注意事项之银行贷款对贷款的买受人来说在与卖方签订完房屋买卖合同后由买卖双方共同到贷款银行办理贷款手续，银行审核买方的资信，对双方欲交易的房屋进行评估，以确定买方的贷款额度，然后批准买方的贷款，待双方完成产权登记变更，买方领取房屋所有权证后，银行将贷款一次性发放。8、二手房交易注意事项之打余款完成交易买方领取房屋所有权证、付清所有房款，卖方交付房屋并结清所有物业费后双方的二手房屋买卖合同全部履行完毕。

所谓的合同房，指的是暂时没有产权证书的房屋，一般常出现在公务员楼、单位内部分房转让中，这类房屋的交易一般受到公务员单位、职工单位内部文件的约束，如“约定10年内不能转让”或者“约定必须在本单位服务8年”等。 这类房屋的转让，存在一定的法律风险： 1. 如果转让，双方目前仅仅能够签订私下的转让协议，不能要求对方立即转让房屋。 2. 如果8年、10年后因房屋的升值，导致卖方不愿意履行协议，拒不办理房产证变更的，根据《物权法》的相关规定，房屋的所有权仍然属于卖方，此时买方仅仅能凭借一纸协议追究卖方的违约责任，如果违约责任约定不明确或者没有约定违约责任，那将对买方造成较大的损失。 总而言之，在购买“合同房”是，应当至少关注以下几个法律问题： 1. 买卖双方之间必须订立转让协议，明确卖方届时必须协助买方办理房产证书，并约定一定的违约金来约束卖方。 2. 如果该合同房是在卖方结婚后取得的，此时订立转让协议必须要卖方配偶签字，或者让其配偶单独做一份书面的《同意转让承诺》，以防止其配偶以不知情为由拒绝履行变更义务。 3. 如果卖方年事已高，上有父母，下有妻儿，还有兄弟姐妹，那应当要求其父母、配偶及子女出具书面的《放弃该合同房的继承权的承诺》，以防止在该房屋变更登记至买方前，卖方意外死亡，该房屋成为遗产被其亲属继承。

购房合同房地产商抵押可以备案。首先需明确，被抵押房产是可以依法转让的。 　　根据《城市房地产抵押管理办法》第3条规定，在建工程抵押，是指抵押人为取得在建工程后续资金的贷款，以其合法方式取得的土地使用权连同在建工程的投入资产，以不转移占有的方式抵押给贷款银行作为偿还贷款履行担保的行为。由此可见，将在建房产抵押给银行是合法的。 但是，按有关法规规定，将抵押房地产出售必须满足两个条件： 　　一是通知抵押权人并经其同意。 　　二是如实告知买受人。在实践中，有几种合法交易模式： 一、发展商对抵押房逐步还款，逐步销售。先还款，后销售，保证出卖的商品房处在已解除抵押状态。 二、目前广州的通行做法是，开发商在履行告知的前题下，签订房地产买卖合同之后，由抵押人自筹资金，一次性提前归还出卖房屋的对应的款项，由房管部门办理抵押登记涂销，再办理买卖合同登记备案。在抵押人取得完全产权之前，买方大部分房款尚未支付，因此买方资金的安全性较高。 三、买方和开发商签订合同后，买方、开发商和提供贷款（银行）三方约定，由买受人将购房款存入银行指定帐户，专门用以归还房地产开发商所应支付给银行的贷款。银行出具证明办理抵押涂销。 四、买受人在购买房后，办理了部分购房款按揭贷款，在贷款清偿之前，买受人又将其房产再次转让的，原买受人在与次位买受人签订合同后，共同向银行申请办理转按揭手续（此项业务非所有银行都有）。 然而，一些开发商为了销售顺利，隐瞒已抵押的事实，将房子卖出。由于未告知抵押事实，是一种欺诈行为，这种买卖合同无效。根据《司法解释》第6条第2款，买受人可以请求返还已付购房款及利息，并赔偿损失，要求开发商承担不超过已付房款一倍的赔偿责任。

商品房买卖合同应当明确以下主要内容： (一 )当事人名称或者姓名和住所； (二 )商品房基本状况； (三 )商品房的销售方式； (四 )商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间； (五 )交付使用条件及日期； (六 )装饰、设备标准承诺； (七 )供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任； (八 )公共配套建筑的产权归属； (九 )面积差异的处理方式； (十 )办理产权登记有关事宜； (十一 )解决争议的方法； (十二 )违约责任； (十三 )双方约定的其他事项。

您好，买卖合同是经济合同，你享有债权，房产证是证明你有物权，物权效力最高，具有优先的效力和物上请求权，可以对抗第三人。 希望能帮到您。

购房合同只能证明这个人买了房子了，房子到底是不是他的证明不了，因为房屋所有权的取得是以办理房产证为标志的，你签订的协议是否有效需要结合合同内容确定。 购房合同属于债权范畴，房产证属于物权范畴。

范本如下： 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1．装修施工地点：_____________________________________________ 2．工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日 3．本项工程预计费用 元人民币。 第二条 材料供应的约定 1．甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2．甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3．乙方提供的材料，乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1．本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》 2．由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3．工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1．严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2．未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。 7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20% 2. 乙方承包内容： 1）．水电开槽、布线、穿线、埋槽 2）．所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3）．水电施工的穿墙、打孔、切割 4）．开关面板安装 5）．小五金、马桶、的安装 6）．后期灯具的安装 3．工程结算方式： 按实结算： 总价结算：20元/平米（套内面积） 第六条 违约责任： 1．甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。 2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1．合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 ％支付违约金，并办理终止合同手续。 2．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条．其它约定： 1．双方同意由第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）进行协商工作。 在未经第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2．经过第三方监理（厦门全垒打装修监理公司）确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。 3．因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4．甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。 5．保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。 第十条 附则 （一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 （二）本合同签订后工程不得转包。 （三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 （四）合同有效期至_____________________。 (五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字：乙方签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日 望采纳。

债权人(以下简称甲方)： 　　债务人(以下简称乙方)： 　　乙方急需一笔资金作为投资，需向甲方借款。双方经协商一致同意，在乙方以其房产证(以下简称乙方抵押物)，作为借款抵押物抵押给甲方的条件下，由甲方提供双方商定的借款额给乙方。为此，特订立本合同： 　　第一条 借款内容 　　1、借款总金额： 　　2、借款用途：本借款用于投资的需要，不作为其他非法使用。 　　3、借款期限：自年月日起至年月日止。期限届满之日清偿。 　　4、借款利息：月息为。 　　乙方保证在合同规定的借款期限内按期主动还本付息。 　　第二条 抵押物事项 　　1、抵押物名称：房屋产权证(证号：***) 　　2、抵押物价值：乙方房产证经双方议定估价为**元 　　3、抵押期限：自本借款合同生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部借款本息为止。 　　第三条 甲乙双方义务 　　(一)甲方义务： 　　1、对乙方交来抵押物契据证件要妥善保管，不得遗失、损毁。 　　2、在乙方到期还清借款后，将抵押物的全部契据、证件完整交还乙方。 　　(二)乙方的义务： 　　1、应严格按照合同规定时间主动还本付息。 　　2、保证在抵押期间抵押物不受乙方破产、资产分割、转让的影响。如甲方发现乙方抵押物有违反本条款的情节，甲方通知乙方当即改正或可终止本合同借款，并追偿已借出的全部借款本息。 　　3、乙方未经甲方同意不得将抵押物出租、出售、转让、再抵押或以其他方式处分。 　　第四条 违约责任 　　1、乙方如因本身责任不按合同规定支付借款，给甲方造成经济上的损失，乙方应负责违约责任。 　　2、乙方如不按期付息还本，甲方亦可向有管辖权的人民法院申请拍卖抵押物，用于抵偿借款本息，若有不足抵偿部分，甲方仍有权向乙方追偿。直至乙方还清甲方全部借款本息为止。 　　第五条 其他规定 　　1、发生下列情况之一时，甲方有权停止合同并收回相应借款及利息。 　　(1)乙方向甲方提供情况和各项资料不真实。 　　(2)乙方与第三者发生诉讼，无力向甲方偿付借款本息。 　　(3)乙方的资产总额不足抵偿其负债总额。 　　2、甲方或乙方任何一方要求变更合同或本合同的某一项条款，须在事前以书面形式通知对方，在双方达成协议前，本合同中的各项条款仍然有效。 　　3、甲乙双方提供的借款凭证，及与合同有关的其他书面材料，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 　　第六条 争议的解决： 　　本合同遵守中国人民共和国的法律、法规，若发生争议： 　　1、发生争议双方协商解决; 　　2、协商不成，请有关部门调解; 　　3、调解不成，向当地人民法院起诉。 　　本合同自即日生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。 　　甲方(签字、盖章)： 　　乙方(签字、盖章)：身份证号码： 　　订立时间：年月日