已有3条回答
luck暖色
回答数：20669 | 被采纳数：14
甲方：
地址： 电话：
乙方： 电话：
地址：
经双方沟通协商，因仰天湖安装排水泵需要，甲方奖仰天湖排水泵处围堰填筑项目承包给乙方并达成如下约则：
一、本围堰工程由乙方组织机械设备，按甲方施工图纸的要求级范围以不计方量的总承包方式进行施工，，总承包价为肆万贰仟元，包含机械设备、人工、辅料等，不含围堰拆除。围堰围筑地点仰天湖西北角。乙方在施工过程中应注意安全，遵守有关规章制度，操作流程，填筑土石方后一定要用压路机压石形成提坝效果。在施工过程中，机械设备人员等安全责任，由乙方全部自行承担，施工过程中，出现大小安全事故，甲方不承担任何责任，如乙方中途退场，，一切损失由乙方自行承担，甲方有理由不作任何结算。
二、付款方式：乙方按甲方施工图纸要求，围堰填筑完成后，付清全款肆万贰仟元整。
三、不可抗力
当事人双方中任何一方由于地震、火灾、战力等不可抗力的原因不能履行合同时，应三天内向对方书面通报不能履行或不能完全履行
1/2页
的理由，并应在十天内提供证明，通过延期履行，部分履行，或许不履行合同，并根据可部分或全部免除承担违约责任。
四、合同争执和解决
本合同在履行过程中发生的争执，由双方当事人协商解决。无法协商的事由。双方同意提交所在地仲裁委员会或人民法院受理。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自日起生效，合同履行期内，当事人双方均不能随意变成或解约合同，合同如有未尽事宜，双方依照本合同而签订补充合同和备忘录与本合同具的同等法律效力。
甲方： 乙方
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
希望答案对你有帮助
还可以输入100字
提交答案
七月上
回答数：149380 | 被采纳数：111
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)： 元(人民币)
￥： 元 六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单 9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点： 本合同双方约定 后生效
发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 委托代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 邮政编码： 邮政编码：
工程施工合同范本可分为以下不同种类：建筑施工合同范本，建筑工程施工合同，建筑施工合同，建筑合同范本，建筑工程承包合同，建筑承包合同范本，房屋建筑合同范本等信息。
在工程施工合同协商阶段中，只要双方对于中标价不调整，有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。 其次，在签订工程施工合同时，洽商和变更并不在以上排序的范围中，正是由于其是对工程施工合同内容的修改，根据《合同法》进行调整即可，无需再以上的排序中进行排列。
组成工程施工合同范本的文件包括：
1、工程施工合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、工程施工合同专用条款、
5、工程施工合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
10、建设工程施工合同范本使用说明
在签订工程施工合同范本时，应注意以下事项：
1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员，均可成为发包方，履行工程施工合同规定的义务，享有工程施工合同规定的权利。
2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内，不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方同意。
若需要最新的工程施工合同范本，最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询，确保能找到最新的信息。
2013年新版
为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对建设工程施工合同
与1999版施工合同相比，2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度，调整完善了合同结构体系与合同价格类型，更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡，加强了与现行法律和其他文本的衔接，保证了合同的适用性。
还可以输入100字
提交答案
可爱的橙子
回答数：4310 | 被采纳数：26
围墙施工合同书
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将--------------围墙委托给乙方施工，结合本工程具体情况。订立本合同，以兹共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称： 围墙；
2、工程地点：
二、承包内容及材料
1、工程内容：建围墙约60米长(水泥混体基础厚0.3米宽0.4米，高2.4米，每4米一立柱，最高用沙灰0.1米插玻璃)。
2、材料选用：水泥、碎石、灰沙、砖；
3、承包形式：包工不包料(基础部分点工：每天80元不包吃；拆围墙人工另议)。
三、工期
经双方协商，本工程开竣工日期如下：
1、开工日期：2011年10月15日；
2、竣工日期：2011年12月30日；
四、质量和安全要求
乙方施工过程中必须服从工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格和质量要求，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责，并有权向乙方责成纠正。
五、合同价款及付款方式
1、本合同所承包的围墙，人工单价为每天80元(不包吃住)，暂定总长为60米。具体以实际发生量为准。
2、付款方式：甲、乙双方协定，甲方负责提供所有水泥灰沙砖等材料，工程人工款等乙方完工后，甲方验收10天后，一次性付清(甲方负责开税票及纳税)。
六、其它未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
八、本合同自签字之日起生效，工程完地结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。若本合同与国家相关法律相抵触或上级部门认定不合法不合理，则此合同自动失效，若是甲方造成的则由甲方负责，若是乙方造成的则由乙方负责。
甲方(签字)： 证明人：
乙方(签字)：
年 月 日
还可以输入100字
提交答案
没有满意的答案，向专业人士咨询
-
甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同
来自土方施工合同范本哪位有？2015-10-09 -
合同范本; 第一条 工程项目： 第二条 施工地址： 第三条 甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲
来自装修安全施工合同范本哪位有？2015-12-01 -
装修合同范本 ____公司（以下简称甲方）为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，
来自装饰装修工程施工合同范本哪位有？2016-10-09 -
甲方：_________ 乙方：_________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情
来自建筑安装施工合同范本哪位有？2015-07-31 -
住宅装饰施工合同样本 发包方：_____(以下简称“甲方”)与承包方：_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，根据现行的法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，签订本合同，并遵照执行。 第一章 合同
来自住宅装饰施工合同范本哪位有？2016-10-15
微信公众号
土巴兔APP