装修选半包还是全包好？10秒估算一下

发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。
一、工程概况：
1、项目名称:
2、工程地点:
3、承包范围:XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。
4、承包方式:包工包料
5、工期:
6、合同总价款(*币大写)： 万元。
二、甲方工作：
1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。
2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。
三、乙方工作：
1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全*作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、关于工期的约定：
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延(工期顺延需有甲方人员签证)。
五、关于工程价款及结算的约定：
1、本工程合同价款采用固定价格(若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。)
2、结算方式：
(1)、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；
(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；
(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收*后支付合同总价款的 %；
(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；
六、有关安全生产和防火的约定：
1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华*共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全*作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。
3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全*作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
七、奖励和违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。
3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
八、争议或纠纷处理：
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地*法院提出诉讼。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)；

法定代表人： 法定代表人：

开户银行及账号： 开户银行账号：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日