电力工具的品种很多，比如：压接工具、切断工具、接线及牵引工具、液压泵浦、弯管机工具、电缆剥皮工具、母线加工工具、送电线路设备、开孔工具等。

电力施工三措是指组织措施、技术措施、安全措施。电力企业进行任何工程施工、设备安装、调试、启动、检修等工作，均应制订保证工作安全的三大措施，即：组织措施、技术措施和安全措施。 　　 组织措施包括组织机构及工作过程中必须遵守的各项规章制度。 　　 技术措施包括有针对性提出必须执行的有关规程制度（含工艺要求）的条款和必须实施的具体技术措施二类。必须执行的制度，如制订的施工作业指导书、检修管理制度、操作程序等。

一般的合同都包括协议书、通用条款、专用条款、补充条款等要约以及设计图纸、规范要求等技术资料。 所以，工程名称、发包方、承包方、工程范围、工程造价、付款方式、质量要求、工期要求、双方权利与责任、纠纷解决办法、合同有效期等这些是基本的内容。

我认为关键是要找个能力，关系都过得去的老板，当然其他也要，比如工地上工人的技术水平也很重要的啊自己也要经常跑各个工地，最好要备辆车，以便运输施工工具、材料等。

本工程的工序见后附的施工工艺流程图，主要分两部分，第一部分是电缆沟，第二部分是过路管。 A、电缆沟 （1）测量放线： 根据电缆沟的内侧宽度为1.40m和1.00m，确保足够施工位置，每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩，用双飞粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 （2）机械开挖： a、 按照放好的边线开挖，两侧土保持垂直，底层土保证不被扰动，开挖出来的土方堆放在旁边，与沟侧保持1m的距离。 b、 做好排水措施，在原有雨水口处设沙井。 （3）人工挖除、整平： 机械开挖时，预留10cm左右的高长，再用人工开挖至设计沟底标高，并整平，铲掉表层松散土方，如有超挖用石砂垫层找平并夯实。 （4）复测放线： 将沟底垫层边桩、中桩高程放出，通知监理工程师现场检查合格后，再进行下一道工序。 （5）布设防雷线： 在沟底一侧布设防雷线，打入接地角钢。 （6）浇灌C15砼垫层： a、基坑经检测合格，并经驻地监理工程师和试验监理工程师认可后可进行砼垫层的施工； b、砼基础采用C15素砼，砼在现场搅拌，搅拌之前，要严格检查砂、石、水泥等材料是 否合格，搅拌时严格按照施工配合比进行配料，控制好用水量，保证各材料均符合配合比的用量，保证符合配全比的塌落度（坍落度为50～70mm），保证搅拌时间符合规范要求（搅拌时间不少于2min）； c、砼的运输，采用翻斗车运输，运输距离在1公里内，保证运输过程中不漓淅，不泌水； d、砼自由下落的高度不大于1.5m，否则采用导管等方法降低自由倾落高度，以防止砼产生离析； e、施工C10素砼基础时，要注意控制宽度、厚度；砼厚度如不超过15cm，振捣时如可以只用平板式振动器进行振捣；否则还需先用插入式振动棒，振捣间距不大于30cm，采用梅花式插点。振动棒拔出时要缓慢拔出，振捣时间每点不少于30S，并且要求振捣至无较大气泡冒出为止。平板式振动器必须纵向、横向各拖动两次以上，拖动振动器时必须缓慢拖动，振捣至表面泛浆，无较大气泡冒出才算振捣合格； f、振捣完成后，用铝合金把砼表面刮平，待砼初凝后在管节两侧拉毛，以利管节两侧砼施工时粘接牢固。 （7）砌砖及安装支架：严格检查砖的质量，不合格的砖严禁使用，砌砖前，砖要吸饱水，砌砖时，同时安装支架。 （8）砌砖工艺： a、 抄平放线：在垫层顶面砌砖位置测出第一层砖标高，用砂浆找平。 b、 摆砖：摆砖满足上下错缝要求。借助缝的调整，使侧面竖缝宽度均匀，减少砍砖。 c、 盘角、挂线：砌筑时，应先在墙角砌4~5皮砖，作为盘角，在盘角处挂线，保证墙面平整。 d、 砌砖：采用“三一砌砖法”砌筑，要求横平竖直、砂浆饱满，内外搭接、上下错缝，接槎可靠。 （10）压顶：C15砼压顶顶面标高按10米桩测高程，误差按（-1cm，+1cm）施工。 （11）抹面：抹面砂浆按配比严格配料，抹面厚度符合图纸设计要求。 （12）预制件：在K0+753绿色大道跨线桥附近设一预制场，进行盖板、支架、梁垫的预制。预制件制作过程严格控制好各项工序，严把质量关。预制件保养至龄期，经检验合格后用手扶拖拉机运至电缆沟现场，进行安装。安装时仍要再一次检查预制件的外观尺寸，合格后进行安装。安装时要注意施工安全，要注意座浆保满，受力均匀。 （13）回填土： a、砂浆经养生7d后 ，并经检查合格后，进行基坑的回填工作； b、回填材料在管顶50cm内，选用透水性好的砂性土进行回填，其余可以开挖基坑的土进行回填； c、所有填土都应夯实或碾压，在砌体两侧应对称填筑，分层厚度控制在25 cm内，全部压实度要求93%以上。 B、电力过路管道 （1） 基坑开挖：同电缆沟基坑。 （2） 砼垫层：同电缆沟砼垫层。 （3） 铺管及砼包封：垫层完成之后，马上铺管，管与管之间的净距为3cm（铺管时，通知监理工程师在现场进行监督，能及时发现施工过程中的质量问题，及时解决。）每一层管铺完，单管滚动检查，看管底是否有空隙，必须保证每一根管下面的砼密实、无空隙。仔细检查，认为无隐患之后，再填缝，即用砼将两管之间的缝隙填实，人工反复捣插，要多次反复地均匀捣插，填缝密实之后，再铺一层3cm厚的砼，用平板振动器振动两遍，再铺上一层管，重复上述填缝工序。最后一层管上面浇捣10cm厚的砼。完成过路管铺设及砼包封工作的关键在于管的质量，砼的强度，管与管之间无空隙。 （4） 回填土（石粉）：回填料按照相应路基或路面基层的压实度和材料进行施工。 四、安全生产、文明施工 严格执行总公司的各项生产制度和本工程总施工组织上的有关规定，遵守当地的乡规民俗，各工序详见安全交底记录

工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 施 工 安 全 协 议 甲 方：海南电网xx公司 乙 方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。 2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。 3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。 国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。 4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。 5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。 6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。 7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。 8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。 9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。 10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。 11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。 12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。 13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 三、甲、乙双方共同遵守的规定 甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。 四、违约处理 在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。 五、其他 1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。 2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。 3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书 》，乙方应按单项工程（或一次性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。 六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。 七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。 甲 方： 乙 方： 甲方委托代表： 乙方委托代表： 甲方经办人： 乙方经办人： 年 月 日 年 月 日

电力施工围栏分为： 1.电力铁艺施工围栏 2.电力木质施工围栏 我个人觉得铁艺的施工围栏比较好，用完后，可以回炉重造，能有效的控制残值，希望我的回答能够帮助到你。

　 1、营业执照副本 　　2、企业机构代码 　　3、税务登记证 　　4、公司章程 　　5、房屋租赁合同 　　6、验资报告 净资产800 万元以上。 　　企业主要人员 　　(1)机电工程专业注册建造师不少于5 人。 　　(2)技术负责人具有5 年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有电力工程相关专业中级以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格;电力工程相关专业中级以上职称人员不少于10 人。 　　(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、质量员、安全员、资料员等人员齐全。 价格来自网络，仅供参考。

你好，1、电力管道室外埋深不小于0.7m，且不小于该地区冻土层厚度，注意严寒和高原地区冻土层远远大于0.7m。 2、管道埋深指管顶埋深，譬如直径100的管子挖沟深度就是埋深+0.1m。

长沙浙江正邦水电建设有限公司挺不错的，水利水电工程及辅助生产设计的建筑、安装和施工，装备精良，技术先进，实力雄厚，具有较强的综合施工能力，值得推荐。 希望我的回答能帮到你。

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。 六、双方责任 1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。 2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。 3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。 4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。 5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。 七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。 八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为_________（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取（编入决算书）。 九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。 十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。 十一、争议的处理 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决： （1）提交_________仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。 十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________ 法定代表人（签章）：_________ 　　　　法定代表人（签章）：_________ 委托代表：_________　　　　　　　　　 委托代表：_________ 开户银行：_________　　　　　　　　　 开户银行：_________ 帐　　号：_________ 　　　　　　　　　帐　　号：_________ 电　　话：_________ 　　　　　　　　　电　　话：_________ 签订时间：_________年___月___日　　　 签订时间： _________年___月___日 　　　　　　　　　　 协议签订地：_________　　　　　　　　 协议签订地：_________

电力施工预算包含的东西还是比较多的，比如说我们要计算这个工程需要多长时间，而且每天的人工费用是多少。在预算里面肯定还是要包含很多的建筑材料在里面的，一般这些材料的费用需要我们自己先去市场上面了解一下单价。

长沙浙江正邦水电建设有限公司挺不错的，水利水电工程及辅助生产设计的建筑、安装和施工，装备精良，技术先进，实力雄厚，具有较强的综合施工能力，值得推荐。希望我的回答能帮到你。

施工程序: 1、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜) →动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 2、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱→动力配电箱安装→电缆桥架安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 3、施工准备→配合土建预埋管→配管至各动力箱、柜→配管至各设备→动力配电箱安装→管内穿线→检测绝缘电阻→箱内接线→设备调试→试运行→竣工验收。 希望能够帮到你

发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：　　　　　　　　　　　　　； 2、工程地点：　　　　　　　　　　 ； 3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：＿　　　　　　　　　。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月　　日 ，竣工日期 年 月　　日 ，合同工期总天数 　　 天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿　＿的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过　　　小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过 　 小时。 4、承包人在以上情况发生后 　 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后　　日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币）　　　　　　　　　　，小写￥　　　　　　　　　。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起　　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款； 2、纲结构主体完工之日起　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款； 3、工程全部完工之日起　　日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的　　　　的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 　　 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后　　日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电； 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸　　日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书； 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿ ＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 　　　　 万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向　 　人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同共＿　 页 发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人： 住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 住所： 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人： 电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电话： 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真： 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行： 账 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　账 号： 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：

1、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜) →动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 2、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱→动力配电箱安装→电缆桥架安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 3、施工准备→配合土建预埋管→配管至各动力箱、柜→配管至各设备→动力配电箱安装→管内穿线→检测绝缘电阻→箱内接线→设备调试→试运行→竣工验收。

1、凡变电站新建、改（扩）建、大修、小修、预试的一、二次设备的工作完成后，必须经过质量验收。设备验收工作结束后，应按照有关要求填写有关检修、试验记录，并履行相关手续。交接手续完备后，方能投入系统运行。 2、新建、改（扩）建设备的竣工验收，主变压器及35KV及以上主设备大修后竣工验收，变电站站长（专工）、值班负责人应参加验收。 3、验收前验收人员应首先弄清作业内容，确立验收项目及验收标准。 4、设备安装、检修在作业过程中需要中间验收时，作业单位应事先与变电站负责人制定有关中间验收项目，变电站指派合适人员跟踪完成，并做好记录。 5、新建、改（扩）建工程竣工验收，作业单位应向变电站移交有关资料，包括设备说明书、出厂试验记录、安装竣工图纸、安装记录及试验报告等有关技术资料，并填写有关检修、试验记录。设备大修后竣工验收，作业单位应移交大修、试验报告，并填写有关检修、试验记录。

杆塔组立是线路施工中的重要工序，也是比较容易出现不安全情况的一项工作。因此，在编制杆塔施工的安全措施时，应从下列几个方面考虑。 （1）电杆焊接、杆塔组装和螺栓紧固方面； （2）对杆塔组立工作所用的工器具和施工机具的安全要求； （3）杆塔组立施工现场布置方面； （4）杆塔起立时，起立过程中和起立后的安全措施（可按整体和分解组立两种方式考虑）； （5）施工现场人员安排和所处位置； （6）其他有关方面。 放线紧线 放线紧线工作可以说是线路施工的关键工序，工作区段一般较长，人员相对分散，工作内容多，工作时间长。因此对架空线展放、线盘的设立、跨越架的搭设和看守、放线过程中的联系、架空线的压接、杆塔的临时补强、牵引机械的选用、架空线弛度观测、挂线人员的位置、信号的传递等主要工作项目，均应制订较具体的安全措施。

电力施工安装合同范本 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费 万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。 21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。 22、未尽事宜，双方另行协商。 23、附则： 甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）： 年 月 日 年 月 日

你好，希望帮到你 一）事前控制 1.协助项目法人建立“安全委员会”和安全保证体系，并根据项目法人的委托，参与其中工作。 2.参与审查施工组织设计时，认真审核其中安全文明施工措施及设施方案，提出监理意见。 3.督促承包商安全体系的有效运转。 （二）事中控制 施工现场监理人员依照公司安全监理实施细则24条要点进行控制，监理人员做到检查到位，督促到位，要求承包商整改到位。 l.检查督促承包商安全文明施工措施及设施的落实。 2.对重大和特殊作业，要核查其相应具体安全措施，并检查督促其认真执行。 3.施工总平面布置严格按批准的施工组织设计实施。施工用地、交通道路、排水系统，临建布置，设备器材堆放等符合消防、安全、卫生有关规定和要求。 4.现场要划分文明施工责任区、设立标牌，标明文明施工责任单、文明施工责任人、文明施工监督人。 5.施工、消防道路畅通，在车辆、行人通道上开挖槽、坑、沟、井时，沿边应设护身栏杆、夜间设红色标志灯，并有保证安全通行的措施。 6.施工现场设立“现场废品回收站”，作业面上设垃圾点。当天作业完后，及时清理。现场无“五头”（管子、方子、钢筋、焊条、铅丝）。