• 你好,据了解,按照合同法规定应当是书面的,但是如果没有定立书面协议的话,一方履行了主要义务另一方接受的口头合同也成立。大概就是这样,希望对你有所帮助哦
    已有 3 个回答
  • 根据合同法和最高人民法院关于审理建设工程施工合同案件的司法解释,建设工程施工合同解除的法定条件除合同法第九十四条规定的一般情况外,承包人具有下列情况之一的,发包人可以解除合同:   (一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;   (二)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;   (三)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的   (四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。   发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人可以请求解除合同的:   (一)未按约定支付工程价款的;   (二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;   (三)不履行合同约定的协助义务的。
    已有 1 个回答
  • 建设工程承包合同 发包方:_____(以下称甲方)   承包方:_____(以下称乙方)   甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。   1.工程名称:______   2.工程地点:______   3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。   4.承包内容:   5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。   6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:   (1)……   (2)……   7.工程开工日期:____年__月__日   8.工程竣工日期:____年__月__日    9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。   10.甲方主要义务:   (1)……   (2)……   11.乙方主要义务   (1)……   (2)……   12.违约责任:   (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。   (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。   (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。   (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。   (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。   13.本合同附件:共___份   14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。   15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。   发包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____   承包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____ 签约日期:____年__月__日
    已有 3 个回答
  • 承包方(乙方)   :发包方(甲方): 兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包内容: 4、承包范围: 5、承包方式: 6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 7、工期要求:   年   月   日至   年   月   日。 二、甲方工作: 1、甲方指派   为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方提供临时水电。 三、乙方工作: 1、乙方   为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四、关于质量的约定: 1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定: 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。 3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。 六、关于价款和结算的约定: 1、双方商定本工程合同承包价格__________   元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式: a、开工后8日内,甲方付款30%   元作为乙方的前期进场费。 b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%   元 c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%   元。 d、竣工验收合格后,甲方付款20%   元。 e   、余款5%   元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定: 1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。 3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。 八、关于安全生产的约定: 1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。 3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 九、关于违约责任的约定: 1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。 3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。 4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):   乙方(签字): 年   月   日   年   月   日
    已有 3 个回答
  • 建筑工程合同性质:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。
    已有 1 个回答
  • 建筑工程合同形式: 1.按承发包方式分:①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同(特许权协议) 2.按承包工程计价方式分类:①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为:估计工程量单价合同,纯单价合同,单位与包干混合合同等。 3.与建设工程有关的其他合同:①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同 4.按工程建设阶段分为:①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同 希望我的回答可以帮到您
    已有 1 个回答
  • 甲方:_______ 乙方:_______ ____年__月__日 一、合同协议书 甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投标,为明确双方的责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议: 1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 2.下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准。 (1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录; (2)合同协议书; (3)双方签署的合同谈判备忘录; (4)合同专用条款; (5)合同通用条款; (6)中标通知书、投标书和招标书; (7)与本合同有关的其他文件。 3.本合同总价款为人民币____万元。 4.本合同工程的施工期为____个月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。 5.甲、乙方双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。 6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。 7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本___份,双方各执___份,当副本与正本不一致时,以正本为准。 甲方:_______ 乙方:__________ 法定代表人:____ 法定代表人:_______ 其授权的代理人:__ 其授权的代理人:_____ 签字日期:_____ 签字日期:________ 单位地址:_____ 单位地址:________ 联系**:_____ 联系**:________ 传真:_______ 传真:__________ 邮政编码:_____ 邮政编码:________ 开户银行:_____ 开户银行:________ 帐号:_______ 帐号:__________ 签约日期:_____ 签约地点:_____
    已有 1 个回答
  • 1、《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。 2、合同示范文本对当事人订立合同起参考作用,但不要求当事人必须采用合同示范文本,即合同的生效与成立同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。 3、合同示范文本具有引导性、参考性,并无法律强制性。 希望我的回答能帮到您
    已有 3 个回答
  • 按《合同法》的规定,签订合同时双方可以约定违约金,合同一经订立,双方就应当履行合同规定的义务,如果不履行合同义务则会构成违约,应当按合同规定,承担违约赔偿责任。
    已有 3 个回答
  • 建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。 按照《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同包括三种:即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。  (一)建设工程勘察合同   建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方,建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。   建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。   建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订,任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。   (二)建设工程设计合同   建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。   建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书,建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务,应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。
    已有 1 个回答
  • 建设工程承包合同 发包方:_____(以下称甲方)   承包方:_____(以下称乙方)   甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。   1.工程名称:______   2.工程地点:______   3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。   4.承包内容:   5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。   6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:   (1)……   (2)……   7.工程开工日期:____年__月__日   8.工程竣工日期:____年__月__日    9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。   10.甲方主要义务:   (1)……   (2)……   11.乙方主要义务   (1)……   (2)……   12.违约责任:   (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。   (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。   (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。   (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。   (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。   13.本合同附件:共___份   14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。   15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。   发包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____   承包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____ 签约日期:____年__月__日
    已有 3 个回答
  • 项目名称:______________________________ 项目编号:______________________________ 发 包 方:______________________________ 承 包 方:______________________________ 日 期:______________________________ 发包单位:_____________________________________________(以下简称甲方) 承包单位:上海大凡环境艺术设计工程有限公司 (以下简称乙方) 兹甲方委托乙方进行________________________________________________装饰工程设计,参照国家相关法律、法规,并结合本工程具体情况,甲乙双方签订本协议, 具体如下所示: 一、工程概况 1、 项目名称:________________________________________________装饰工程设计; 2、 项目地址:____________________________________________________________; 3、 设计范围:____________________________________________________________; 4、 设计造价标准:总价__________万元或__________元/平方米; 5、 合同价款: (1) 设计费按:建筑面积__________平方米*单价__________元/平方米=¥__________元; (2) 优惠取整(人民币)¥_______________元,大写:______佰______拾______万______仟______佰______拾______圆整; 6、 计算机模拟实景效果图另行计费(数量据实结算),本合同包括_______________幅效果图,如需增加按¥_______________元/幅计费 单价; 7、 设计质量:符合国家及地方相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施。 二、 设计周期 1、 乙方提交深化设计方案文本周期: 双方合同签署日后_______________工作日; 2、 乙方提交施工图设计文本周期: 甲方确认深化设计方案后_______________工作日; 3、 乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期: 乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后_______________工作日; 三、 设计审定、变更和图纸交底 1、 乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认为准则。甲方审定乙方的各阶段设计图纸。 2、 乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求,甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。由此造成的损失由乙方承担。 3、 经甲、乙双方确认过的设计内容,如有施工工艺、工期及造价等方面异议的,需双方协商解决,并以书面确认签证为准。 4、 乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明,由甲方认可,提供相关设计变更图纸文件,经双方签字同意后,以 更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。 5、 甲方在未经乙方认可的情况下,不得更改施工内容,因此而产生的损失及责任,均由甲方自行承担。 6、 由甲方提出非功能的设计变更要求,作为设计单位的乙方需满足变更要求,且不承担由此造成的效果损失及责任。 7、 未经甲方认可,乙方不得擅自更改确认过的设计内容,因此而产生的损失及责任,均由乙方自行承担。 8、 甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改,造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外 ,甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。 9、 乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底,配合设备及材料选购,负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监 控。 10、 项目实施过程中,甲方应提前在合理的时间内向乙方提出现场设计指导要求。 11、 施工过程中,乙方应定期或不定期的委派设计人员到达施工现场予以设计指导,每_______周不少于_______次,每次不少于4小时。 12、 乙方给予_______次弹性额外指导次数,以满足甲方现场施工的指导需求,超出指导次数的,甲方额外补贴乙方500元/天,乙方人员 出差的交通、住宿等相关费用,甲方予以实报实销。 四、 甲方工作、权利及责任 1、 甲方委派_______________为该项目甲方代表,负责办理甲方事务;甲方代表易人应提前7天书面通知乙方,后续者继续承担应负的责 任。 2、 甲方负责向乙方提供项目设计任务书,进行设计要求交底,提供该项目相关图纸资料。 3、 甲方所提出的设计要求应客观、合理,并遵循国家及地方的相关法律、法规。 4、 甲方应及时按合同支付合同价款予乙方,付款每逾期一日甲方支付合同金额的千分之一作为违约金予乙方。如甲方延迟付款7日以上的 ,乙方可暂停设计工作。 5、 甲方负责该项目报批、报建手续及相关图纸资料。 6、 甲方应维护项目中属于乙方的设计知识产权,设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用,未经乙方同意,不得以任何形式转让、 复制或给予他用。 7、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用,须双方在合同中明确,甲方方可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。 8、甲方需积极组织协调工程实施各方的协同配合,以期达到甲乙双方对项目的设计预期效果。 五、 乙方工作、权利及责任 1、 乙方委派_______________为该项目乙方代表,负责办理乙方事务;乙方代表易人应提前7天书面通知甲方,后续者继续承担应负的责 任。 2、 乙方必须完全了解甲方的设计意图,设计图纸需满足甲方的设计要求,并符合国家及地方相关设计规范要求。 3、 乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。 4、 乙方有义务为甲方的家具及软装饰选型或代为采购。 5、 乙方须按照书面约定的设计进度要求,按时向甲方提供阶段性的设计图纸文件,如乙方原因造成的,以15日为限,每逾期一日乙方支 付合同金额的千分之一作为违约金予甲方。 6、 该项目报批、报建所需图纸资料不包括在乙方设计范围之内。 7、 乙方提供的阶段过程图纸一式贰份,施工图纸一式肆份,超出部分图纸费,向甲方实报实销。 8 、工程实施过程中,乙方需积极协助甲方完成项目设计意图的实现。 9、 项目施工完成后的竣工图,由甲方指定施工单位编制,不属于乙方工作范围。 10、 乙方制作的平面设计方案甲方不认可时,乙方应重新制作平面方案直至客户满意,由此所做工作不加收任何费用。 六、付款方式 1、 合同签署日: 甲方付乙方合同首付金额35%,¥_______________元; 2、 乙方提交该项目深化设计方案文本之日: 甲方付乙方合同金额40%,¥_______________元; 3、 乙方提交该项目施工图文本之日: 甲方付乙方合同金额20%,¥_______________元; 4、 乙方完成该工程施工技术配合工作之日: 甲方付清乙方合同金额5%,¥_______________元。 七、 其他约定 1、 不可抗力因素导致双方协商终止合同时,甲方应认可乙方已完成的工作量并按比例结算付款。 2、 甲方委托乙方合同之外的工作服务,双方另行协商计费。 3、 此项目在同等工艺及报价的基础上施工评标,乙方具有施工承接的优先权。乙方承诺就设计费予以__________________的形式优惠。 4、______________________________________________________________________________________________________________________ 八、附则 1、 此合同经双方代表签字并盖章,并在甲方向乙方付款后生效,具有法律效力。合同一式二份,甲、乙双方各持一份,具同等效用。 2、 合同履行期间,甲乙任何一方提出解除合同的,应向对方支付合同总金额20%违约金,方可终止合同。 3、 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 4、 解决纠纷方式应当友好协商,如未能达成一致,任一方可向项目所在地仲裁委员会调解仲裁或人民法院起诉。 5、 本协议若有未尽事宜,双方应本着互谅互解的原则,共同协商,签订补充协议,有关协定及双方认可的来往文件、纪要等,与本协议 享有同等法律效力。 甲乙双方应本着诚信、合作的态度履行此合同。合同约定的义务经双方履行完成后,此合同即行终止。 九、合同附件 1、 _______________ 2、 _______________ 3、 _______________ 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表: 代表: 日期:______年______月______日 日期:______年______月______日
    已有 1 个回答
  • 1.按承发包方式分:①勘察设计或施工总承包合同②单位工程承包合同③工程项目总承包合同④BOT合同(特许权协议) 2.按承包工程计价方式分类:①总价合同②单位合同③成本加酬金合同。总价合同可分类固定总价合同和调价总价合同。单位合同分为:估计工程量单价合同,纯单价合同,单位与包干混合合同等。 3.与建设工程有关的其他合同:①建设工程委托监理合同②建设工程物资采购合同③建设工程保险合同④建设工程担保合同 4.按工程建设阶段分为:①工程勘察合同②工程设计合同③工程施工合同
    已有 1 个回答
  • 1.     签订合同时,应要求家装公司使用正规的合同文本(正规的合同文本一般由建设部门和工商部门联合制定),记住要对方盖公司章。    2.      找家装公司要详细的设计图,尽可能找专家预算价格。若委托装饰公司挑选建材,一定要保存好材料样品,以便日后检查。在验收工程的方式可在合同上约定由具有资质的质检站来验收。            3.     必须约定对装修合同内容,包括施工期限、合同标的、施工项目、预算项目等需作出变更时,双方需重新签订协议。对于合同附件的施工材料报价单,材料的规格、型号、品牌、单价等都应有具体标示。            4.     在合同中,应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供材料的明细表和日期等,同时还应约定好违约金的赔付比例。 希望我的回答能够帮助到您。
    已有 3 个回答
  • 大型建筑工程管理软件的代表有Oracle 公司的Primavera P6。中型建筑工程管理软件的代表有新中大I6、易建、广联达、普华。中小型建筑工程管理软件的代表有和谐万维X-ONE、新中大GEP。小型建筑工程管理软件的代表有金石、小
    已有 5 个回答
  •   一、工程建设进度控制的目标   工程建设进度控制的目标是建设工期。   工程建设进度控制:是指对工程项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系编制计划,将该计划付诸实施,在实施的过程中经常检查实际进度是否按要求进行,对出现的偏差分析原因,采取补救措施或调整、修改原计划直至竣工、交付使用。   工程建设进度控制是工程项目建设中与质量控制、投资控制并列为工程建设控制的三大目标之一,而施工阶段是工程实体形成阶段,对其进行进度控制是整个工程项目建设进度控制的重点,因此施工阶段的进度控制又是承包单位进行现场施工管理的重要核心。   二、影响工程项目施工进度的因素和产生的原因:   1、影响工程施工进度的因素:   由于工程建设项目具有庞大、复杂、周期长、相关单位多等特点,故影响工程施工进度有很多其它的因素,主要有来源于工程建设相关单位影响。   ①有来源于政府及上级建设主管部门的、建设单位(业主)及业主代表(监理单位)。例如当业主或业主代表(监理单位)发了开工令后,施工场地还未能完全交出给施工单位施工,或属于业主责任应办而未办的前期工作、手续;房地产开发售楼,要求先完成小区外围的建筑物;或某些献礼工程,要求影响形象部分的建筑物先施工等……   ②有来源于供货单位影响。施工过程需要的材料、构配件、机具和设备等不能按期运抵施工现场或运抵后发现不符合有关标准的要求,都会影响施工进度。例如,“广州某球场工程”由业主供料的日本进口黑色西班牙屋面瓦,迟迟不能运到现场,就影响了施工进度。   ③有来源于资金的影响。工程的顺利施工必须有足够的资金作保障。通常,资金的影响来自业主,或由于没有及时给足工程预付款,或由于拖欠工程进度款,甚至要求承包商垫资,如“某山庄工程”,施工单位在签工程承包工程时不得不接受业主(建设单位)在前期工程的结算工程款中扣下200万作为后期工程保修金的要求,这些都将影响承包单位的流动资金周转,从而影响施工进度。   ④来源于设计单位的影响。或由于原设计有问题需要修改,或由于业主提出了新的要求,特别是所谓的“三边工程”,即边设计、边施工、边投入使用的工程,如以前的所谓“献礼工程”,在施工过程中出现设计变更是在所难免的。   ⑤有来源于施工条件的影响。例如某工程的建设地点在黄埔开发区,由于施工场地是淤泥冲积层,地下水位高,承包商根据图纸进入人工挖孔桩施工,在施工期间不断地发生塌方、流砂,不但给施工人员带来生命安全问题,还给承包商带来工期和费用损失;再如,“某某广场”进行土石方工程施工时,承包商发现了地下埋藏的文物,经考古学家考证地下原来是“南越王府的后花园”。在施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素的,由于处理地下的障碍、隐患和文物,则必然影响到施工进度。   ⑥各种风险因素的影响。风险因素包括政治、经济、技术及自然等方面的各种可预见或不可预见的因素,政治方面的有战争、内乱、罢工、拒付债务、制裁等;经济方面的有延迟付款、汇率浮动、换汇控制、通货膨胀、分包单位违约等;技术方面的有工程事故、试验失败、标准变化等;自然方面的有地震、洪水等等。   ⑦来源于承包单位本身管理水平的影响。施工现场的情况千变万化,若承包单位的施工方案不恰当、计划不周详、管理不完善、解决问题不及时等,都会影响工程项目的施工进度。例如,在黄埔开发区的一个工程中,施工单位在编制技术方案时为节省施工措施费用,采用喷粉桩代替防渗墙作止水幕墙,结果止水效果不佳,造成工期延误。   2、产生的原因:   将上述影响工程施工进度的因素归纳起来,有以下几个原因:   ①在估计了工程的特点及工程实现的条件时,过高地估计了有利因素和过低地估计了有利因素。   ②在工程实施过程中各有关方面工作上的失误。   ③不可预见事件的发生。   三、工程施工进度的检查方式和检查方法   正是由于各种因素的影响,经常会打乱原始计划的安排并出现进度偏差,不变是相对的,变化是绝对的,所谓“计划赶不上变化”,从而使施工阶段的进度控制显得非常重要。因此,应及时了解和掌握工程实际进展情况,分析和检查影响进度偏差的原因,并为工程施工进度的调整和控制提供信息、依据。   1、工程施工进度的检查方式:   在工程进度计划实施后,应及时跟进并收集工程实际进展情况,包括工作的开始时间、完成时间、持续时间、逻辑关系、实物工程量和工作量,以及工作时差的利用情况等,从中了解到施工过程中影响进度的潜在问题,以便及时采取相应的措施加以预防和防止偏差、纠正偏差。   2、工程施工进度的检查方法:   施工进度的检查方法主要是对比法,有利用横道图比较法、S型曲线比较法、香蕉型曲线比较法、前锋线比较法、列表比较法等将经过整理的实际进度的数据与计划进度的数据相比较,从而发现是否出现偏差和偏差的大小。若偏差较小,可在分析其产生原因的基础上采取有效的措施,使矛盾得以解决,继续执行原计划;若偏差较大,经过努力不能按原计划实现时,则要考虑对计划进行必要的调整,即适当延长工期或改变施工速度。   四、工程施工进度的调整和工期延期的控制   1、工程施工进度的调整:   工程进度的调整一般是不要避免的,但如果发现原有的进度计划已落后、不适应实际情况时,为了确保工期,实现进度控制的目标,就必须对原有的计划进行调整,形成新的进度计划,作为进度控制的新依据。而调整工程进度计划的主要方法有两个:   ①压缩关键工作的持续时间:在不改变工作之间顺序关系,而是通过缩短网络计划中关键线路上的持续时间来缩短已被施长的工期。具体采取的措施:   有增加工作面、延长每天的施工时间、增加劳动力及施工机械的数量的组织措施;有改进施工工艺和施工技术以缩短工艺技术间歇时间、采取更先进的的施工方法以减少施工过程或时间、采用更先进的施工机械的技术措施;有实行包干奖励、提高资金数额、对所采取的技术措施给予相应补偿的经济措施;还有改善外部配合条件、改善劳动条件等其它配套措施。在采取相应措施调整进度计划的同时,还应考虑费用优化问题,从而选择费用增加较少的关键工作为压缩的对象。   ②组织搭接作业或平行作业:   ③在不改变工作的持续时间,而只改变工作的开始时间和完成时间。这种调整情况有:对于大型工程项目,如小区工程可调整的幅度较大是由于有多项的单位工程而它们之间的制约比较小,从而可调整的幅度比较大,因此比较容易采用平行作业的方法来调整进度计划;对于单位工程项目,由于受工作之间工艺关系的限制,可调整的幅度较小,通常采用搭接作业的方法来调整施工进度计划。   当工期拖延得太多,或采取某种方法未能达到预期效果时,或可调整的幅度又受到限制时,还可以同时用这两种方法来调整施工进度计划,以满足工期目标的要求。凋整同时还需要注意到无论采取哪种方法,都必然会增加费用,故施工单位在进行施工进度控制时还应该考虑到投资控制的问题。   2、工期延期的控制:   ①工期延期的概念:   工期延期是由于建设单位、建设单位代表(监理单位)、合同缺陷、工程变更等原因造成的;工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。工期延期是可以通过向建设单位、建设单位代表(监理单位)申请获得批准而增加工期的,我们在工作中,应注意区别工期延期和工期延误的概念。   ②工期延期获得批准的条件:   首先必须符合合同条件,亦即导致工期拖延的原因不是施工单位自身的原因引起的,例如,施工场地条件的变更;建设、合同文件的缺陷;由于建设单位或设计原因造成的临时停工、工期耽搁;由业主供应的材料、设备的推迟到货;工程施工时受到其它主要的承包商(施工单位)的干扰;建设单位、监理工程师关于施工方面的变更等……因上述原因的工期拖延是工期延期申请获得批准的首要条件。   其次是发生延期事件的工程部件,必须是在施工进度计划的关键线路上,才能获得工期延期的批准。若延期事件是发生在非关键线路上,且延长的时间未超过总时差时,例如屋面防水层的变更发生在工程结构施工阶段,即使符合批准为工程延期的合同条件,是不能获得工期延期申请。   最后,工期延期的批准还必须符合实际情况和注意时效。对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,及时向建设单位代表或监理工程师提出申请,递交详细报告。通常是在延期事件发生的14天内提出申请,外商投资的工程则根据FIDIC合同条件的规定,在延期事件发生的28天递交意向书,在此之后的28天递交正式的申请报告,否则过期申请无效。   总之,施工进度控制是技术性要求较强的工作,不仅要求施工管理人员要掌握施工组织设计的编制,还要熟悉建筑施:工、建筑工程劳动定额与工程预算定额、技术方案方面的知识,并熟悉相关专业的知识,如建筑设计、建筑材料、《合同法》等建筑法规的知识,另外还要求细心收集和整理有关设计变更、现场签证、自然灾害等资料。在工程项目实施过程中,进度控制就是经过不断地计划、执行、检查、分析和调整的动态循环,因此做好施工进度的计划与衔接,跟踪检查施工进度计划的执行情况,在必要时进行调整,在保证工程质量的前题下,确保工程建设进度目标的实现
    已有 3 个回答
  • 《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。合同示范文本对当事人订立合同起参考作用,但不要求当事人必须采用合同示范文本,即合同的生效与成立同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性,并无法律强制性。
    已有 3 个回答
  • 施工员只是会识图就可以了,所以就是CAD就足够了,天正是基于CAD二次开发的软件,建筑和设备专业用的比较多,结构基本不用!施工员也用不着,PKPM、sap、midas、ansys等这些都是结构计算和分析程序,施工员更是一个都用不到! 造价、预算: 广联达 、 鲁班 、神机妙算 结构设计:PKPM、sap、midas、ansys、etabs、revit、microstation(后两款在国外非常主流,国内还没有普及,属于制图软件,revit是autodesk公司用于升级CAD的产品,microstation是和autodesk产品齐名的软件)这些是主流的,还有辅助的如探索者、理正、Morgan等 建筑:做平、立、剖,用天正建筑,国内已经有一小部分设计院用revit建筑来作图了,做效果图渲染,用3dmax、photoshop,做建筑3D建模,用sketchup
    已有 3 个回答
  • 我国《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,合同价可以采用固定价、可调价和成本加酬金;国际通行的建设工程承包合同,根据计价方式的不同则包括总价合同(规定总价)、单价合同(填报单价)和成本加酬金合同。
    已有 3 个回答
  • 建筑工程合同的有效期是在合同中自行约定,针对你现在遇到的情况,如果甲方不验收,可以采取其他手段进行验收,敦促甲方付款。
    已有 1 个回答
位业主已在问吧找到答案

已有4150名业主喜获装修礼券

error text

error text

我已阅读并接受 《服务条款》 《隐私政策》

广告