（一）土建施工基本知识 ： 土石方基础工程，砌筑工程，钢筋混凝土工程，屋面防水工程。 要求：①熟悉土石方工程施工知识，②熟悉钢筋混凝土的有关性质，施工知识 ， ③熟悉砌筑工程的有关材料、机具，施工工艺 ，④了解施工脚手架和施工机械 ，⑤了解屋面防水施工的有关规定、做法。 （二）建筑装饰装修工程 1.抹灰工程 内容：抹灰工程概述，一般抹灰施工，装饰抹灰施工，抹灰工程质量验收 要求：①掌握抹灰饰面的分类与组成；抹灰砂浆的配制；基层处理。 ②掌握一般抹灰饰面抹底灰；内抹灰饰面；外抹灰饰面；不同基层的抹灰饰面；机械喷涂抹灰。 ③掌握砂浆类装饰抹灰饰面；石粒类装饰抹灰饰面 ④熟悉基本概念和准备工作；抹灰工具与材料； ⑤熟悉抹灰饰面的验评标准。 2.涂饰工程 内容：内墙涂料施工，外墙涂料施工，油漆装饰施工工艺 要求：①熟悉机具和材料、基层处理；水溶型涂料施工；乳液型涂料施工。 ②熟悉无机高分子涂料的施工；丙烯酸酯类建筑涂料施工。 ③熟悉涂饰工程验评标准 ④了解工具与材料、基层处理；涂饰工艺。 3.饰面板（砖）工程 内容：饰面砖镶贴，饰面板安装 要求：①掌握施工准备；内墙砖镶贴；外墙砖镶贴。 ②掌握施工准备；饰面板的安装方法和步骤。 ③熟悉面砖、饰面板；机具。 ④熟悉饰面工程验收标准。4.裱糊与软包工程 内容：塑料壁纸裱糊，装饰布裱糊 要求：①掌握主要操作工序；基层处理；塑料壁纸裱糊的操作方法。 ②掌握主要操作工序；操作方法；与塑料壁纸裱糊的异同。③熟悉裱糊常用机具和材料④熟悉裱糊工程验评标准。 5.楼、地面装饰工程 内容：整体式地面施工，板块地面施工，木质地面施工，地毯铺贴地面施工。 要求：①掌握整体式楼地面施工工艺及有关要求 ②熟悉地毯铺贴地面施工机具与辅助材料；施工操作工。③熟悉楼地面工程验评标准。 6.门窗工程 内容：铝合金门窗，塑钢门窗，装饰木门，特种门。 要求：①熟悉铝合金门窗安装，常用机具、铝合金型材。 ②熟悉塑钢门窗安装，常用机具、塑钢型材。 ③熟悉装饰木门及特种门安装。 ④熟悉门窗质量验收标准。 7.吊顶工程 内容：吊顶的组成及其作用，吊顶工程施工，吊顶工程质量要求及检验方法 要求：①掌握吊顶的悬挂系统及结构形式，吊顶的骨架类型及饰面层。 ②掌握各类吊顶的龙骨、饰面板的安装。 ③掌握吊顶龙骨及饰面板的安装质量要求及检验方法。 ④了解各类吊顶的特性和适用范围。 8.幕墙工程 内容：玻璃幕墙施，金属幕墙施工，石材幕墙施工。 要求：①掌握玻璃幕墙框架的安装、分类与安装及要求。 ②掌握金属幕墙的安装及要求。 ③掌握石材幕墙的安装及要求。 ④熟悉幕墙工程质量检验标准。 9.细部装饰工程 内容：橱柜制作与安装，窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装，护栏和扶手制作与 安装，花饰安装工程。 要求：①熟悉橱柜制作与安装施工及其要求。 ②熟悉窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装施工及其要求。 ③熟悉护栏和扶手制作与安装施工及其要求。 ④熟悉花饰安装工程施工及其要求。 10.轻质隔墙工程 内容：隔墙的分类与组成，骨架隔墙的安装，板材隔墙的安装 要求：①掌握隔墙的分类与组成，骨架隔墙、板材隔墙的安装及其要求。 ②轻质隔墙工程。

东莞市北强装修工程有限公司 地址：东莞市骏马路96号 该公司的口碑很好，施工质量很不错，服务态度也好，工人很配合。能够按照我的意愿去装修，工作效率快。 您参考一下，希望我的回答能帮到你。

你好，1、测量放线及前期土工试验： 工程施工时全段每隔20~25m设置一组中心桩，曲线段需做好起、中、终点的桩点控制，曲线中间点按5~10m间隔做好加密桩；每100m设置一临时水准点，按顺序编号；各流水作业段每20m设一组边桩，并按设计道路断面放出围边坡角线。施工过程中发现桩点错位或丢失应及时校正或补桩。 在取土源进行土工试验，为土方及路床施工提供各项试验数据。 2、试验路段： 路基开工前，在监理工程师旁站下结合路段选择有代表性、长度不小于100m的路段作为试验路段，进行压实试验；并将试验结果报告监理工程师批准。试验时，记录设备的类型、最佳人机组合方式、碾压遍数、碾压速度及每层材料的松铺厚度和含水量等。并根据试验数据制定施工措施以指导路基施工。施工中如发现土质与设计文件不符而路床不能施工时，施工单位应及时与甲方及设计单位联系，以制定相应的处理措施。

施工时间:每天施工时间为上午8:00-11:30,下午14:30-20:00。装修施工用电不得超过该住宅单元的装表容量,严禁擅自乱按、乱拉电源线,否则造成的一切后果由业主承担。管道液化气设施和燃气用具(必须符合国家标准)的安装、维修、拆移、改装必须由持有专业资格证书的单位施工,业主不得自行安装、拆除、改装。施工队必须按照被审批的图纸和方案进行施工,不得有任何更改。施工期间,业主进行现场监理并保证装修施工队严格遵守《住宅室内装饰装修管理办法》的规定,按规作业、文明施工。以上希望对你有帮助。

房子施工装修是有时间规定的，白天作业时间为：8：00—12：00，14：30—18：00。 　　根据土地资源管理局[2001]488号文件《关于进一步加强本市居住物业装修管理的通知》中有明确规定，物业公司应加强对住宅装修活动的日常巡视和监督，当有业主和使用人入住的，应当督促装修的业主、使用人或施工单位遵守施工作业时间，周一至周五晚间18：00时至次日上午08：00，中午12:00时至14:30时及节假日，不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工行为。尤其是在中考、高考期间，除抢修抢险外，禁止在噪声敏感建筑物集中区域内从事产生噪声的装修活动，具体时间和区域范围由市、县人民政府公告。市民一旦遭遇装修扰民问题，可请求业主委员会依照业主公约进行处理，也可依法向有关执法部门投诉、举报，或者依法向人民法院起诉。 除此之外，遭受生活噪音干扰，可以立即向当地的公安机关举报。

楼地面工程施工方案 楼地面工程施工方法：（本工程楼地面工程做法有水泥砂浆、地砖、聚乙烯地板、高架活动地板。） 1、水泥砂浆楼地面 (1)基层清理:地面基层,地墙相交的墙面,踢脚板处的粘杂物清理干净,影响面层厚度的凸出部分应剔除平整。 (2)洒水润湿:在施工前一天洒水润湿基层。 (3)抹踢脚板:有墙面抹灰层的踢脚板,底层砂浆和面层砂浆分两次抹成;无墙面抹灰层的只抹面层砂浆。 (4)刷素水泥砂浆结合层:宜刷水泥浆,也可在垫层或楼板基层上均匀洒水后,再撒水泥面,经扫涂形成均匀的水泥浆黏结层,随刷随铺水泥砂浆。 (5)冲筋贴灰饼:根据标高水平线,在地面四周做灰饼,如有地漏和有坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度。 (6)铺水泥砂浆压头遍:要求在水泥初凝前进行,之后进行第二遍压光,要求不漏压,平而出光。有分格的地面压过后应用溜缝抹子溜压,做到缝边光直,缝隙明确。之后进行第三遍压光,用铁抹子把第二遍压光留下的抹子纹压平、压实、压光,达到交活的程度。 (7)养护:地面压光交活后24h,铺锯末洒水养护并保持湿润,养护时间不少于15d。养护期间不许压重物和碰撞。 2、地砖楼地面 (1)首先,进场后应拆箱检查面砖颜色、规格、形状、质量等是否符合设计要求和有关规范的规定。 (2)清理基层、找规矩:将基层清理干净,表面灰浆皮要铲掉,扫净。 (3)刷水泥素浆结合层:在清理好的地面上均匀酒水www.fdcew.com,然后用扫帚均匀酒水泥素浆(水灰比为0.5)。此层与下道工序铺砂浆找平层必须紧密配合。 (4)做干硬性水泥砂浆找平层:首先冲筋,先做灰饼,以墙面水平线为准下反,灰饼上平应低于地面标高一个地砖厚度。然后在房间中间每隔一米冲筋一道。有泛水房间,冲筋应朝地漏方向呈放射状。之后装档,用干硬性水泥砂浆铺设,厚度约为2 0-25mm,砂浆应拍实,用大杠刮平,要求表面平整并找出泛水。 (5)铺地砖:检查房间净空尺寸,找好方正,弹出方正的垂直控制线。按施工大样图计算出所要铺设的张数,若不足整张应甩到边角处,不能铺设到显眼的地方。做水泥砂浆结合层,注意水泥浆结合层要随贴随刷,在水泥浆尚未初凝时即铺地砖,从里到外沿控制线进行。整间铺好后在地砖上垫木版,人站在垫板上修理四周的边角,并将地砖地面与其他地面接槎处的门口修好,保证其接搓平直。 (6)拨缝、修整:铺完2-3 行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定,应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。 (7)灌缝:拨缝后第二天,用与地砖同颜色的水泥素浆擦缝,并及时将地砖表面的余灰清理干净,防止对面层的污染。 (8)养护:地砖地面擦缝24h 后,应铺锯末常温养护,4-5 天后方可上人。 3、聚乙烯地板楼地面 (1)工艺流程:基层处理→弹线→试铺→刷底子胶→铺贴聚乙烯板块地面→铺贴聚乙烯板块踢脚板→擦光上蜡。 (2)基层处理: 水泥砂浆表面应平整(其平整度采用2m 直尺检查,其允许空隙不应大于2mm)、坚硬、干燥,无油及其它杂质。当表面有麻面、起砂、裂缝现象时,应采用乳液腻子处理。处理时每次涂刷的厚度不应大于0.8mm,干燥后应用0 号铁砂布打磨,然后再涂刷第二遍腻子,直到表面平整后,再用水稀释的乳液涂刷一遍。 地面基层处理完之后,必须将基层表面清理干净,在铺贴聚乙烯板块前不得其它工序人员操作。 (3)弹线:在房间长、宽方向弹十字线,应按设计要求进行分格定位,根据板块规格尺寸弹出板块分格线。如房内长、宽尺寸不符合板块尺寸倍数时,应沿地面四周弹出加条镶边线,一般距墙面200-300mm 为宜。 (4)试铺:在铺贴板块前,按定位图及弹线应先试铺,并进行编号,然后将板块掀起按编号码放好,将基层清理干净。 (5)配制胶粘剂:配料前应由专人对原材料进行检查,有无出厂合格证和出厂日期,胶粘剂在原筒内搅拌均匀,如发现胶中有胶团、变色及杂质时,不能使用。使用稀料对胶液进行稀释时,亦应随拌随用,存放间隔不应大于1h。在拌合、运输、贮存时,应用塑料或搪瓷容器,严禁使用铁器,防止发生化学反应,胶液失效。 (6)刷底子胶:基层清理干净后,先刷一道薄而均匀的结合层底子胶,待其干燥后,按弹线位置沿轴线由中央向四面铺贴。 底子胶的配制,当采用非水溶性胶粘剂时,宜按同类胶粘剂(非水溶性)加入其重量10%的汽油(65 号)和10%的醋酸乙酯(或乙酸乙酯),并搅拌均匀; 当采用水溶性胶粘剂时,宜按同类胶粘剂加水,搅拌均匀。 (7)铺贴聚乙烯板块地面:预先对板块进行处理,宜采用丙酮、汽油混合溶液(1:8)进行脱酯除蜡,干后再进行涂胶贴铺。 (8)铺贴聚乙烯板块踢脚板:地面铺贴完后,弹好踢脚上口线,并分别在房间墙面下部的两端铺贴踢脚后,挂线粘贴,应先铺贴阴阳角,后铺贴大面,用滚子反复压实,注意踢脚上口及踢脚与地面交接处阴角的滚压,并及时将挤出的胶痕擦净,侧面应平整、接槎应严密,阴阳角应做成直角或圆角。

装修工程施工工序 （1）进场，拆墙，砌墙。 （2）卫生间，厨房地面做24 小时闭水试验（需开发商完成此任务）。 （3）凿线槽，水电改造并验收。 （4）封埋线槽隐蔽水电改造工程，闭水实验无渗漏开始做防水工程。 （5）卫生间，厨房贴墙面磁片。 （6）木工进场，吊天花，石膏角线。 （7）包门套，窗套。制作木柜框架。 （8）同步制作各种木门，造型门及平压。 （9）木制面板刷防尘漆（清油）。 （10）窗台大理石台面找平铺设。 （11）木饰面板粘贴，线条制作并精细安装。 （12）墙面基层处理，打磨，找平。 （13）家什，门边接缝处粘贴不干胶（保护边）。 （14）墙面油ICI 最少三遍。 （15）家私油漆进场，补钉眼，油漆。 （16）处理边角，铺设地砖，实木或复合木地板，防水大理石条，踢脚线。 （17）灯具，洁具，拉手，门锁安装调试。 （18）清理卫生，地砖补缝，撤场。 （19）装修公司内部初步验收。 （20）三方预约时间正式验收，交付业主。

你好，据我了解，公司施工还不错，不拖延工期，而且师傅们技术也都比较好，服务态度也挺好的，认真负责，工作挺严谨的，很让人放心。 公司整体水平也比较好，比较可靠。

建筑工程施工组织设计与施工方案 1、编制依据（施组中的有关计划等，有关规程、规范、标准、规定等）；2、工程概况（本工程的基本情况，参建单位情况和各专业的基本情况，室外工程情况）；3、施工部署（管理目标、部署原则、项目组织机构、主要工程量、进度计划、劳动力计划、原材料加工订货、协调配合）；4、施工准备（技术准备、现场准备等）；5、主要施工方法（流水段划分、机具设备选择、主要分部分项工程工艺流程和施工方法、专项方案等）；6、主要管理措施（质量、安全、消防、环保、工期、分包、文明施工、成品保护管理措施）；7、施工总平面图（施工期间场地、设备、道路、临水、临电等的详细布置图）；

1，写字楼装修前考虑好消防工程。写字楼装修时需要做些改动，或者隔断，如果这些工作交给业主或者装修公司，需要一定的时间审批。 2.写字楼装修前中央空调的安装。写字楼装修中需要隔断来划分空间，那么就要考虑到每个空间都要保留一定数量的中央空调出风口与回风口，需要找专业的空调安装公司，装修前要将空调改造平面图交给物业公司审核，完工后还要提供竣工图。 3.写字楼装修前考虑的强弱电系统工程。这是最主要的一点，关系公司今后的正常工作。布线、实际测量、预留开关、插座、线路走向详细的规划到图纸，严格按照审核后的标准施工的。 4.装修前应该考虑到办公家具的选用。 办公家具在办公室装饰前要先找好家具公司，因为大多数办公室都需要办公高隔断，很多线路，插座都要与隔断相连接的，所以家具公司一定要与电器工程师有个紧密的衔接，图纸最好要先由这两方共同确定完后，拿到物业公司审核，他们的审核通过后就可以放心的开工了。

推荐厦门九鼎装饰公司，拥有经验丰富的的设计师队伍，一支由水电、土建、木工、油漆、弱电、智能化等工种组合的施工队伍，他们以精湛的工艺、丰富的实践经验赢得市场的认可，公司聘请了多位离退休高级工程师为长期技术管理顾问。公司的服务团队始终坚持设计以人为本，服务以客户为中心，公司视质量为企业的生命，在实践中建立科学的管理制度，组成设计、施工、监理、保修、建材贸易一条龙服务的经营管理体系。值得考虑。

　　建筑装饰施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件，是施工技术与施工项目管理有机结合的产物，它是工程开工后施工活动能有序、高效、科学合理地进行的保证。 　　建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。建筑装饰是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。

　　您好!装饰装修工程合同书 　　甲方：(以下简称甲方) 　　乙方：(以下简称乙方) 　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 　　一、 工程概况及承包方式 　　1、 工程名称： 　　2、 工程地点： 　　3、 工程承包方式：包工包料 　　4、 工程概况：建筑面积12272.00平方米。 　　二、 工程装修内容 　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 　　三、 工程造价 　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 　　工程造价为：￥ 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准) 　　四、 工程期限 　　工程开工日期： 年 月 日 　　工程竣工日期： 年 月 日 　　五、 质量要求 　　按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。 　　六、 付款方式 　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的 　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 　　4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。 　　七、双方责任 　　1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 　　2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 　　八、其它事宜 　　经甲乙双方商定做出如下协议： 　　1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 　　2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。) 　　3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 　　4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 　　5、 其它未尽事宜由双方协商解决。 　　6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。 　　甲方单位名称： 乙方单位名称 　　(盖公章) (盖公章) 　　法人代表： 法人代表： 　　委托代理人： 委托代理人： 　　年 月 日

东莞市峰美装修规划有限公司是一家专业从事中高档家居、别墅、商务与商铺、酒店的室内装修规划与施工一条龙效劳的装修装修公司。 遵照“品尝规划、环保施工、友谊效劳”开展路途。以质量求生存、着重效劳，咱们一向遵循“寻求客户最大满意度”的准则，经过抢先的品尝规划理念，实施科学的现代办理方法，运用技能精深的施工技能，选用健康环保的绿色资料，贯彻完善的品牌效劳认识，得到了广阔业主的共同好评。赢得了杰出的口碑与声誉，形成了“以质量求生存，以口碑求开展”的运营理念，为了非常好的提高广阔上海各行各业高手们的家居生活质量，咱们以优异的施工队、高端的规划团队、完善的售后效劳、老练的办理经验为上海高手们供给高质量家居优质效劳，并高标准搜集各小区样板房。 东莞华之创装修规划工程有限公司 华之创装修规划工程有限公司致力于家居、别墅、商业空间、写字楼、厂房等室内规划及室内装修施工。咱们旗下聚集了一批有着丰厚实战经验的规划高手和工程办理人才。咱们对工程施工部队进行专业化、标准化的办理与监督，使得工程质量水平得到了极大保证。一向以来，咱们整体‘华之创’人都实行着“做一个工程，树一个样板”的许诺。曾经是这么，如今也是这么，将来仍是这么。‘华之创’人联合奋进、吃苦尽力、兢兢业业。咱们本着以优化人类作业空间和生活环境为主旨，锲而不舍的为您静静的奉献。

以下是办公楼装修工程施工组织设计方案 第一章 总体概述 第1节 1.1工程概况 第2节 1.2编制说明 第3节 1.3编制依据 第4节 1.4工程施工目标 第5节 1.5施工管理策略 第二章 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 第1节 2.1施工进度计划 第2节 2.2各阶段进度的保证措施 第三章 劳动力和材料投入计划及其保证措施 第1节 3.1劳动力投入计划及其保证措施 第2节 3.2材料投入计划及其保证措施 第四章 机械设备投入计划及检测设备 第1节 4.1机械的技术先进性与适用性 第2节 4.2机械设备计划与管理 第3节 4.3工具的保管、发放、维修的保障措施 第4节 4.4机械设备投入计划表 第五章 施工平面布置和临时设 第1节 施工总平面布置及管理 第六章 施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案 第1节 关键施工技术、工艺 1、 施工测量 2、 防水工程施工 3、 石膏板天花施工工艺 4、 实木栅格天花施工工艺 5、 防水石膏板吊顶施工工艺 6、 水泥预制板施工工艺标准 7、 墙面砖铺贴施工工艺 8、 墙面石材干挂工艺 9、 地面石材施工工艺 10、 地面砖施工工艺 .

装修工程施工合同签订时候要注意以下几个方面： 1、工期约定 2、付款方式 3、中期款交纳的时间 4、增减项目 5、保修条款 6、水电费用 7、按图施工 8、监理和质检到场时间和次数   希望能帮助到您！

目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》 　　建设工程施工合同的主要内容包括以下几项： 　　1、工程范围。 　　2、建设工期。 　　3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 　　4、工程质量。 　　5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。 　　6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人，才能保证工程的顺利进行。 　　7、材料和设备的供应责任。 　　8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。 　　9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。 　　10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 　　11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务， 还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况，在完工时，及时检查验收等。 　　因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，施工人应承担以下责任： 　　1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根据不合格工程的具体情况，予以或修理或返工或改建，使之达到合同约定的质量要求。承包人修理 、返工、改建所支出的费用，均由其自行承担。 　　2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的，虽经承包人修理、返工、改建后，达到了合同约定的质量标准，但因修理、返工、改建导致工程逾期交付的，与一般的履行迟延相同，承包人应当承担迟延履行的违约责任，赔偿发包人因此而遭受的损失。 　　注意事项 目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行，且发包人拖欠工程款的情况相当严重，而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。在新的施工任务不断承接的同时，施工企业作为承包人能否进一步加强施工合同管理，有效规避合同履行的法律风险，已成为当务之急。 　　一、审查发包人与承包人履约情况 　　1、对发包方主要应了解两方面内容： 　　① 主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。 　　② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 　　2、对承包方主要了解的内容有： 　　① 资质情况; ② 施工能力; ③ 社会信誉; ④ 财务情况 　　承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。 　　二、履约管理之工期 　　(一) 工期和施工进度 　　1、实际开工日期的认定 　　① 承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等; 　　② 承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期; 　　③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。 　　2、竣工日期的认定 　　《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法： 　　① 双方确认的日期为竣工日期; 　　② 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送); 　　③ 承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; 　　④ 未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 　　(二) 几种影响工期的因素 　　1、施工许可证： 　　① 如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期; 　　② 但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。 　　2、拖欠工程款 　　拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。 　　3、设计变更 　　① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; 　　② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。 　　4、图纸延误 　　① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; 　　② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。 　　5、增加工程量 　　① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; 　　② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。 　　6、质量鉴定 　　《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条　建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 　　① 鉴定合格，顺延工期; 　　② 鉴定不合格，视情况而定。 　　7、建设单位的其他原因 　　如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。 　　① 设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系; 　　② 设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。 　　8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 　　9、发生不可抗力事件 　　无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。 　　三、工程签证与索赔 　　1、工程签证 　　① 可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查;如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。 　　② 是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查。 　　2、工程索赔程序 　　《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔： 　　① 有正当索赔理由，且有有关证据; 　　② 索赔事件发生后28(14)天内，向发包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序); 　　③ 发出索赔意向通知后28(14)天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料; 　　④ 发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。 　　若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔;索赔事件消失后，应综合进行索赔。 　　四、项目章和公章的风险 　　1、内部公章管理、使用规范化 　　公章的印文要备案，适用要规范。项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任。如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。 　　2、建立严格的印章使用制度 　　特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大。所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。 　　五、业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题 　　1、权利行使主体 　　① 建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人，不包括建设工程勘察、设计合同的承包人; 　　② 根据合同相对性原理，只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权，分包人不能主张该优先权; 　　③ 装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权?只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿，同时发包人必须是该建筑物的所有人。 　　2、受偿范围 　　享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用，但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿(赔偿金、违约金等)则不应包括在内。《合同法》第286条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”，而按照一般人的通常理解，损害赔偿金并不属于“价款”之列。 　　3、关于起算时间 　　① 建设工程正常竣工情况下：建设工程竣工之日; 　　② 建设工程无法正常竣工情况下：建设工程合同约定的竣工之日。 　　此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价，或者达成延期付款和竣工的合意，以便继续履行变更后的施工合同。如果承、发包双方不愿协商或协商不成，承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权，但承包人优先受偿权的实现，有待于建设项目的接盘、转让或重新启动。当出现“烂尾”楼整体拍卖时，承包人应从拍卖所得财产中优先受偿，当有新的开发商接盘“烂尾”工程时，接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目。 　　【我们要注意】： 　　A、如果承、发包双方在合同中约定，除按进度支付部分工程款外，余款于工程竣工六个月后支付，这种约定就有可能造成承包人难以及时行使优先受偿权。因此，在合同签约时，就应注意这个付款时间问题。 　　B、在结算过程中延误优先权的行使，导致因优先权的丧失而无法获得清偿或全部清偿。因此，我们要注意，一旦6个月的时间即到，而工程价款尚未确定的话，我们就要考虑发包人有没有承担责任的能力，如果没有的话，就要及时提起诉讼，要求行使工程优先受偿权。 　　4、权利行使方式 　　《合同法》第286条规定，建设工程价款优先受偿权的行使方式有二种：一是与发包人协议将该工程折价，二是申请人民法院将该工程依法拍卖。 　　具体的行使程序：催告——协议折价或申请拍卖(诉讼) 　　① 催告：有约定的应从其约定，没有约定的，一般将催告的“合理期限”确定为两个月以上; 　　② 协议折价: 并非必经程序; 　　③ 申请拍卖：大多数都是发生在审理程序中，法院审判实际的做法是，承包人向人民法院起诉，获得生效判决或者调解书后，向人民法院申请执行。当然承包人也可以仲裁书为依据申请人民法院强制执行。 　　5、不予支持工程优先受偿权的情形： 　　① 建设工程的所有权已经转移或已被法院生效法律文书确定转移的; 　　② 建设工程已经出售给交纳了全部或者大部份购房款的消费者的; 　　工程优先受偿权是优先于所涉工程上的抵押权和其他一般债权，却不能优先于物权和具有物 　　权期待权的购房人的权利行使。 　　对于已经支付了全部或大部分购房款的买房人所购买的房屋，虽然该房屋尚未办理过户手续，但是为满足人民基本生活的需要，为维护交易安全和社会的稳定性，法律规定施工人的工程优先受偿权并不涉及该以出售的房屋。当然只有以生活消费为目的购买住宅的购房人才是消费者，对于以投资为目的的购房人，并不是消费者，他所购买的商铺、写字楼是不能对抗施工人的工程优先受偿权的。 　　③ 标的物为不宜折价、拍卖的学校、医院、政府机关办公楼、道路、桥梁等公益建筑工程的; 　　④ 承包人放弃优先权承诺有效。 　　综上，在施工过程中，现场项目经理部需要就工期、质量标准、付款方式、结算方式、违约条款、工程签证等重要条款与发包人达成补充协议、会议纪要或者应发包人要求出具书面承诺函时，应严格按照承包人内部的合同评审程序进行合同审核，及时将有关函件在签字盖章前送交承包人总部各部门进行审查，并报承包人高层领导同意，从而最大限度规避公司经营风险。 　　4合同的范本编辑依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，合作双方在进行建设工程施工项目时，必须签订工程施工合同，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。签订合同前，可参照国家发布的工程施工合同范本 。

你好，办公楼装饰工程施工主要分部分项工程施工方法 一、土方工程； 基底标高 米，基础土方采用机械开挖，人工配合清理，土方堆放离坑边的距离不少于1m。 现场除留足回填用土外，其余部分全部外运或与建设单位协商存放在适当的地方。 二、基础回填土： 基础施工完成后，应进行基坑及室内地坪回填。回填土采用机械夯实，人工补夯边角的方法进行。回填时要分层夯实，每层的虚铺厚度不得超过25cm。夯填时，不得砸碰基础． 三、钢筋工程: 1、钢筋在施工现场统一下料制作、绑扎。 2、钢筋所用的垫块必须用细石砼制作，并养护到期，保证其强度，防止破碎。 柱插筋位置应正确，必须认真校核其位置，避免出现位移。钢筋的接头形式应符合设计要求 。 3、钢筋采用闪光对焊，设置在同一构件内的接头应互相错开。在任一搭接接头中心长度为钢筋直径HRB335（II）31d（d ≤25）同一根钢筋不得有2个接头，在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率不宜超过50％。 4、混凝土板的钢筋采用绑扎搭接，但是接头的位置及长度应符合设计要求，保证钢筋位置准确，板的上下层钢筋之间应用马凳加以支撑。 5、现场设钢筋加工棚，集中下料加工，塔吊运送使用。进场的钢筋应有出厂质量合格证书或试验报告单，每捆(盘)钢筋均应有标牌，使用前并按有关标准、规定抽取试样做机械性能试验，合格后方可使用，不合格严禁使用。盘圆钢筋采用冷拉调直。

一、抹灰、饰面、吊顶和隔断工程，应待隔墙、钢木门窗框、暗装的管道、电线管和电器预埋件、预制钢筋混凝土楼板灌缝等完工后进行; 　　二、钢木门窗及其玻璃工程，根据地区气候条件和抹灰工程的要求，可在湿作业前进行; 　　铝合金、塑料、涂色镀锌钢板门窗及其玻璃工程，宜在湿作业完工后进行，如需在湿作业前进行，必须加强保护; 　　三、有抹灰基层的饰面板工程、吊顶及轻型花饰安装工程，应待抹灰工程完工后进行; 　　四、涂料、刷浆工程，以及吊顶、隔断罩面板的安装，应在塑料地板、地毯、硬质纤维板等地(楼)面的面层和明装电线施工前，以及管道设备试压后进行。木地(楼)板面层的最后一遍涂料，应待婊糊工程完工后进行; 　　五、祛糊工程，应待顶棚、墙面、门窗及建筑设备的涂料和刷浆工程完工后进行。

1，写字楼装修前考虑好消防工程。写字楼装修时需要做些改动，或者隔断，如果这些工作交给业主或者装修公司，需要一定的时间审批。   2.写字楼装修前中央空调的安装。写字楼装修中需要隔断来划分空间，那么就要考虑到每个空间都要保留一定数量的中央空调出风口与回风口，需要找专业的空调安装公司，装修前要将空调改造平面图交给物业公司审核，完工后还要提供竣工图。   3.写字楼装修前考虑的强弱电系统工程。这是最主要的一点，关系公司今后的正常工作。布线、实际测量、预留开关、插座、线路走向详细的规划到图纸，严格按照审核后的标准施工的。   4.装修前应该考虑到办公家具的选用。   办公家具在办公室装饰前要先找好家具公司，因为大多数办公室都需要办公高隔断，很多线路，插座都要与隔断相连接的，所以家具公司一定要与电器工程师有个紧密的衔接，图纸最好要先由这两方共同确定完后，拿到物业公司审核，他们的审核通过后就可以放心的开工了。